随着时间的推移，越来越多的场景和场合需要用到合同，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编收集整理的不锈钢工程承包合同，仅供参考，大家一起来看看吧。
不锈钢工程承包合同1
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将 楼不锈钢栏杆制作、安装工程承包与乙方，经双方协商一致，特订立本合同。
一、承包方式及价款：
1、包工包料，承担技术、质量、安全、文明施工及工期全过程施工管理。
2、合同价款,单价包干分别计算 ：窗台栏杆(高300)____ 元/m：阳台栏杆(高500元/m;楼梯栏杆元/m;屋面栏杆(高700)元/m;高护栏(高900~1100)元/m;
3、甲方供应各种管材，根据乙方领料数量，材料款在乙方工程款中扣除。
4、甲方供材外的其他材料均有乙方自行采购(如弯头、埋件、膨胀螺栓、饰盖、焊丝、密封胶等零星材料)，材料质量必须符合国家标准要求，并且提供相应资料。
二、承包范围： 楼设计图纸范围内的栏杆工程。包括制作、安装，密封胶的封打、竣工清理等全部内容。
三、工程质量：符合现行国家验收规范及相关标准，质量标准为精品优良。标准确定以济南市质量监督站备案为准，达不到质量标准，按施工总额的10% 扣除。施工过程中由于质量问题和进度失控引起的经济损失，由乙方全部承担，工程付款中扣除。
四、工程工期：
1、自_______年____月____日至_______年____月____日竣工，并通过验收。
2、乙方按甲方的进度计划和质量要求，保证施工人员数量，随时接受甲方的核查和监督。无故拖延工期每一天罚款1000元，并承担给甲方造成的相应经济损失和有关支出。
五、结算、付款方式：
1、工程结算，按实际长度延长米计算。
2、工程付款，竣工验收达到精品标准付总工程款的80%，剩余工程款质保期满付清(质保期二年)。
3、乙方出具工资表，领取工程款。
六、违约责任：
1、如中途出现停工造成的一切经济损失由乙方承担，所发生费用甲方概不负责。
2、如工程质量低劣，甲方有权更换乙方，所发生费用由乙方全部承担。
3、甲方如不能及时提供材料，造成工期延误，工期相应顺延，造成损失甲方承担，
七、其他：
1、乙方根据大样图编制材料计划，提前3天上报甲方材料处，以便甲方及时组织货源到场。
2、乙方施工严格操作规程，出现安全事故均由乙方自行承担。
3、乙方施工严格注意成品保护工作，每发现损坏一处罚款500元，工程款中扣除。
4、主要受力杆件，预埋钢板厚度不应小于4㎜，且有两个螺栓固定，并前后布置，螺栓直径不小于10mm，埋件必须直接安装在混凝土构件上。
5、幼儿园栏杆工程满足设计要求。
八、本合同双方签字后生效，工程款付清，合同自行作废。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
不锈钢工程承包合同2
(以下简称甲方)
建设单位：
(以下简称乙方)
施工单位：
为了明确双方责任，分工协作，互相配合，根据国家有关规定，工程承包具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一条：工程名称： 中卫市医院
第二条：工程范围：不锈钢制作及安装
第四条：承包方式： 清工
工程造价按 ____元/ ㎡,面积暂定 ____㎡， 总造价人民币____ 元(大写)如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。
第五条：工程承包范围包括：不锈钢架子及安装。
第六条：工程结算
1、本合同订立生效后三日内，乙方进厂支付 ____万元。
2、不锈钢材料进场开始制作前，付总价的计____ 万元。
3、不锈钢框架焊接完毕，安装前付总价的计____ 万元。
4、工程完工验收合格后，甲方一次性支付乙方工程款计____ 万元
5、因甲方拖欠预付款和进度款，而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外，还应由甲方承担相应的经济损失。
6、所有工程款必须汇入乙方指定账户。
第七条：工程质量验收
1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补，由乙方无偿保修一年(本工程由甲方单位人员验收组织为准)。
2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。(竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格)。
第八条：施工准备：施工前甲方应尽力协助乙方施工安装，并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续.
第九条：补充条款
第十条：合同生效及分数
1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。
2、本合同正本贰份，双方各执一份;副本贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本合同所属的方案图、施工图、履行本合同具有法律效力。
第十一条：附则
1、本工程甲方指派 同志，乙方指派 同志，为现场施工负责协调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力。
2、贯彻国家安全生产的有关规定，确保安全施工.如施工中发生工伤事故及经济损失，由乙方负责。
3、一方擅自中止合同，须按经济合同法规办理或向任何乙方所在地人民法院起诉。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
不锈钢工程承包合同3
甲方：
乙方：
经甲、乙双方共同协商，将东街小学操场南大门不锈钢大门承包给乙方，本着相互协作，大力配合的原则，特制定本合同。
一、包工包料及材料：
大门每个11616元，规格4.84m×3.05m(含费)包括方宫50×50m×1.5mm、不锈钢钢板1.2×2.4×1.5mm、门轴、瞄头、人工及辅材费。
二、安全、工伤一切事故由乙方承担。
三、工期20xx年7月20日至20xx年8月20日，如期不完成，每推迟一天扣除总造价5%。
四、甲方验收合格后，一次性付清工程款。
五、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
不锈钢工程承包合同4
甲方：承包方：根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的'权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包范围和内容：
四、工程造价：单价：____元，工程总面积__；总造价____元。
五、工期：本合同签订后____天内完成。
六、工程质量
1、本工程质量经双方研究要求达到：合格。
2、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。
3、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：由承包方
七、工程价款的支付与结算本合同签订后____日内，甲方支付不少于合同总价的___%备料款，计人民币____元；承包方在工程竣工验收后__天内，将剩余款项一次结清。
八、双方责任承包方的责任：工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金；工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。甲方的责任：未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失；工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
九、附则本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。
甲方：（签字盖章）
承包方：（签字盖章）
________年____月____日
【不锈钢工程承包合同】相关文章：
1.工程承包合同
2.工程承包合同
3.工程承包合同
5.建设工程承包合同
6.国际工程承包合同
7.模板工程承包合同
8.建设工程承包合同