承包合同

2021-03-04 承包合同

  随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,合同的用途越来越广泛,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。你所见过的合同是什么样的呢?以下是小编整理的承包合同8篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。

承包合同 篇1

  甲方:

  乙方:

  20xx年1月22日,信宜市水务局(以下简称甲方)向社会公开招标发包其属下企业信宜市响水电站(以下简称电站)经营权。在竞标中,XXX(以下简称乙方)中标。按招标规定,电站经营权由乙方承包。为了更好地管理好该电站,经甲、乙双方协商,本着诚实、守信、公平、公开、公证、务实的原则,订立本合同。

  一、电站权属问题

  (一)所有权

  电站的所有权永属甲方所有。该电站一切固定资产,不论新旧和何种形态,其产权、财物处置权属甲方所有。

  (二)甲方将电站经营权发包给乙方,在承包期限内,乙方只有电站的经营权、使用权、管理权、收益权。

  二、承包期限

  乙方承包甲方的电站的经营权、使用权、管理权、收益权的时间为:从20xx年 月 日起至20xx年 月 日止。

  三、乙方义务及权利

  (一)义务

  1、如无特殊情况,乙方每年向甲方交纳人民币叁拾捌万伍千元(小写385000.O0元)租金,分两次交,第一次于每年的7月30日前交纳贰拾万元整(小写200000.O0元),第二次于次年的l月30日前交纳壹拾捌万伍千元(小写l85000.O0元)。

  2、乙方将电站每年的税后电费总额的30%划给信宜市财政局。

  3、乙方负责缴纳电站的营业税。

  4、电站发生机械、生产、人员、灾害等事故,乙方1小时内向甲方报告。

  (二)权利

  1、在承包期限内,乙方履行本合同规定的义务,拥有电站的经营权、使用权、管理权、收益权,甲方不得干涉。

  2、乙方拥有电站员工的聘任、管理、使用等权利,甲方不得干涉。乙方有权聘用电站部分原职工。

  3、乙方拥有电站的改造、维修方案制订权。

  4、如遇特大自然灾害,造成电站毁灭或未毁灭但已损毁严重,乙方有权终止本合同,退出承包,有权领回全部押金。

  四、甲方义务、责任及权利

  (一)义务、责任

  1、电站的一切证件由甲方负责办理,也可委托乙方代办理。办理电站证件的所有费用由甲方负担。甲方要按规定按时办理电站相关证件的年审。

  2、甲方派日常管理人员与乙方经营管理负责人协调电站日常工作,如有变换甲方管理人员,当日知会乙方。

  3、因电站属甲方所有,根据《中华人民共和国物权法》规定,电站所得税由甲方负责缴纳。

  4、甲方负责因电站发包造成原职工下岗的思想解析工作、安置工作、谴散工作。如因电站原职工思想不通,造成电站承包期间给乙方造成经济损失,由甲方负责全额赔偿给乙方。

  5、电站一切农业关系均由甲方负责处理完毕,不得影响乙方生产。

  (二)权利

  1、甲方有与乙方协商制订电站改造、维修方案的权利。

  2、甲方有每年从乙方收取人民币叁拾捌万伍干元(小写385000。O0元)租金的权利,如乙方不按时按额交纳,有终止电站承包合同的权利。

  五、押金、守约、违约问题

  (一)押金交付方式。乙方向甲方交纳人民币壹佰伍拾万元(小写1500000。O0元)作押金。竞标时,乙方提交的竞标保证金自动转入作承包押金,不足部分,乙方在签本合同一次性交清,共150万元人民币。甲方开具收据给乙方。乙方如约履行合同,甲方在合同到期之日,将押金及其产生的利息全数退回给乙方。本承包合同到期,如甲方不按时退还押金,乙方按日利率万分之十向甲方计收滞纳金。

  (二)押金保管方式。乙方交给甲方押金,甲方作为电站产权方不能变相把押金变作提前收取承包金,改变资金用途,押金应专款专用。甲方收到人民币壹佰伍拾万元(小写1500000。O0元)押金,全数壹笔存入甲、

  乙双方共同选定的银行或信用社,共同监督,每次存定期五年。不经甲、乙双方同意,甲方不得自行提取、动用押金。

  (三)押金利息归属。人民币壹佰伍拾万元(小写1500000。O0元)押金作为存款产生的利息归乙方所有。

  (四)如乙方要解除本合同,不承包,保证一切机械运行正常,并交清该年度内承包款项给甲方,甲方扣除10万元押金后,5天内将余下140万元押金全数归还乙方。如甲方违约,甲方10天内双倍返还押金给乙方。

  六、电站的维护、维修

  1、现有设备使用,维护,操作方法正确(确保上班当值人员持证上岗),如果电站机械自然老化,如压力管壁外层氧化生锈、压力管变薄、穿孔出现事故。购进更换现有设备造册登记,维修过程中更换被损物件,统一交给甲方。

  2、新增固定资产,如原发电机欠发无功,对网路造成影响,欠发3度无功扣(罚)1度有功,电力部门已经作出处罚都不整改,仍然无动于衷做法,提出疑问,为什么要这样做,对该问题一次性投入,该固定资产长期使用,固定资产属甲方,应由甲方出资购进。

  3、甲方交好的,正常的电站机械给乙方经营,到时交回给甲方的也一样,或至少都正常运作,但外表旧了些少,属合理。

  例如甲方交汽蚀穿孔转轮给乙方,要乙方交完好无缺的转轮给甲方,这种做法有失公平。安装远程计量监控设备,不能说在乙方经营时就安装,十年后就拆走或无偿送给甲方,因为远程计量属高压计量组成部分。交接前一切设备运行正常,如有残缺的甲方负责修理完毕才交给乙方使用。

  4、无过错行为造成的需维修问题

  (1)、小额维修费用问题。每次维修费用人民币伍佰元以下的,由乙方解决。

  (2)、大额维修费用问题。每次维修费用人民币伍佰元以上的,由甲方负担。

  (3)、一切油类生产易耗物均由乙方负责,从中标之日起电站内存油类及其他物料乙方可使用,乙方用完后,其需多少甲方不负责。

  5、行为过错造成的需维修问题

  如乙方人为造成,需维修的,如操作失误等,不管费用大小,由乙方负担。如甲方人为造成,需维修的,不管费用大小,由甲方负担。

  6、自然灾害造成的需维修问题

  因电站属甲方所有,一切自然灾害造成电站需维修的费用,由甲方负担。小额度每次500元内的均由乙方承担,超额部分全由甲方承担。

  七、特殊情况下租金问题

  (一)自然灾害造成的停产情况下租金问题

  因不可抗力的自然灾害造成电站停产,不能发电,根据《合同法》规定,乙方将自然灾害及电站停产情况报甲方,由甲、乙双方共同核实,造册登记签证,按每天实际发电量与租金进行相应比例扣减租金。并进年底

承包合同 篇2

  发包方:

  承包方:

  张校生

  为了搞好堰塘的蓄水抗旱、防洪、培堤、清淤,经全组村民充分讨论,同意将此堰塘管理承包给乙方,就有关事项,甲乙双方达成协议如下:

  一、承包时间定为20年(自20xx年1月14日起至20xx年1月14日止)

  二、承包金额:总数为贰仟元,付款方式:一次性向甲方付清。

  三、双方权利与义务

  1、堰塘所有权永远归甲方所有

  2、乙方拥有使用权、管理权、抗旱放水权。

  四、堰塘由乙方管理使用,抗旱时甲方必须保持乙方堰塘1米深的水位不能放,甲方需要抗旱放水时,需经乙方实地查看,真实需要放水,才能允许甲方用水管导水,但甲方必需向乙方按抗旱面积每亩交纳5元人民币的管理费。

  五、堰塘清淤挖机费用,由村委会负责1800元。不足

  部分由甲方从承包金中支付。

  六、未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决。

  七、此合同一式三份,甲乙双方各执一份,村委会一份。

  甲方签字:

  乙方签字:

  20xx年1月14日

承包合同 篇3

  建设单位: (以下简称甲方) 承包单位: (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项多次协商达成一致,特订立本施工合同,以供双方共同信守。

  一、工程概况:

  1、本工程为框架结构,基础形式为独立柱基础。建筑物总层数为三层。建筑结构安全等级为二级。结构设计使用年限为50年,建筑抗震设防类别为丙类,砌体施工质量控制等级为B级。

  2、工程名称: 江华工业园区标准厂房 工程

  3、工程内容: 江华工业园区标准厂房 土建工程

  4、建筑总面积:约 ㎡

  二、承包范围及承包方式

  1、 本工程采用包工、包料、包工期、包安全、包质量,文明施工。

  2、 承包范围:

  按甲方提供的建筑施工图,除本条第3款以外的全部土建工程(基础包

  1.5米),屋面排水、装饰等工程。

  3、下列工程不包括在承包工程范围内(本分包工程应向总承包方缴纳水电费、各种设备使用费和施工配合费):

  ⑴中途的设计变更。

  ⑵该工程所产生的税、费。

  ⑶电梯、消防、通风。弱电和厕所隔断墙、

  ⑷楼梯踏步、楼地面及厕所墙地面的装饰工程;楼梯及楼地面找平。

  三、合同工期

  开工日期:20xx年 月 日,总工期 个有效工作日

  四、 质量要求

  工程质量达到国家验收合格工程标准。

  五、 承包价格

  1、按实际建筑面积: 元/㎡(含合同第二款2条承包范围及内容均在此单价之内)。单价包干费均包括施工图及合同约目定项目的全部工程量,套湖南省二00六定额估价表直接工程费(人工费、材料费、机械费三项之和)及部分材料价格按当地市场价计取。材料价格:在规定的工期期限内,若材料价格(钢材、水泥、砖、砂石)超过预算价格3%以上者,经甲方确认后,其价格超过3%以上部分,予以调差;若材料价格未超过预算价格3%(含3%)时,甲方不予以材料价格调差。因乙方原因而超过约定工期期限,其未完工程量所购材料,材料价格也不予以调差。甲方供应的材料,甲方按预算价格从乙方拨付工程款中一次性扣回。

  2、凡涉及到有关经济签证,施工方应在当日内请甲方代表及监理现场认可并签字,报送工程部审查盖章确认后,方可作为结算依据。未经确认盖章的签证均为无效签证。

  3、凡涉及设计变更增减的项目材料,甲方按实际发生的工程量,套用二00六定额直接工程费(人工费、材料费、机械费三项之和)及预算所确定的材料套价,下浮5%进行相应增减工程总造价。

  六、 材料采购供应

  1、甲方指定所供应材料及施工项目,乙方不得私自进行采购和另行承包给他人。否则甲方一概不予认可。

  2、钢筋制作加工:必须现场制作,不允许场外加工[甲方同意除外]。一经发现甲方有权对乙方进行处罚,造成一切损失由乙方自行承担。

  3、对于甲方供应的材料,其材料价格以预算为准,乙方应提前一周向甲方申报计划,以便甲方采购。因乙方申报不及时,造成甲方不能及时供应材料,影响乙方施工,其责任由乙方负责。

  4、乙方应加强材料的管理;妥善保管,材料的损耗超过约定及国家规定范围,其超过部分由乙方自行承担。

  七、 工程款付款方法及结算报审时间约定:

  1、本工程除本合同约定部分分项工程及部分材料由甲方负责外,其他项目及材料采购由乙方组织施工、采购和管理。乙方从所有机械设备进场安装完毕后,甲方拨付10万元工程款(在主体工程款支付时分四次扣除)。从基础动工到主体工程封顶分四次拨款。[工程款按每次(平方单价×面积)×70%拆算],以此类推至主体封顶。甲方应在乙方浇筑完每层结构楼面板砼之日起计算,三日内将工程款拨付到位。装饰工程款按完成进度分三次拨付,即内粉刷完工后拨付10%,外墙粉刷(底灰)完工后拨付8%,外墙装饰完工后拨付拨付8%。

  2、乙方在办理竣工验收合格且工程竣工资料到有关部门备案合格后,乙方在十天内将结算资料交甲方,甲方收到结算资料十天内审核完毕,然后提交业主有关部门审定,经双方对结算工程款确认后二十天内,甲方扣除预留工程总造价的1%作为工程质量保修金,工程余款一次性付清。

  3、工程质量保修期限为一年。保修期时间从工程竣工验收合格之日起[以质监部门确认合格日期为准],开始计算保修期。乙方在向甲方提交竣工验收报告时,应向甲方出具质量保修书。

  4、保证金的返还与国家建设工程质量管理条例对保修期限的相关规定不相抵触,在国家规定的保修期内,若因乙方原因出现的质量问题,给甲方及业主造成的损失可通过法律程序予以追偿。

  八、双方职责

  1、 甲方责任:

  (1) 工程开工后如遇到村民或开发商阻工、或施工条件不足,造成不能顺利进行,或出现停工,半停工状态,其损失全部由甲方赔偿。

  (2) 因甲方原因造成的停水、停电、误工,超过8小时以上的,人工按每人 元/天给予补贴;机械设备及脚手架摊销费另计。

  (3) 负责乙方进场施工前场地的三通一平和地方协调工作。 负责相关证件的办理 负责周边防护设施及安全 负责按合同约定支付工程款。 后期由甲方负责的配套工程需与施工方同步完成进行综合验收,如因甲方原因耽误验收时间所造成的损失由甲方负责,其结算时间以乙方完工日期为准。

  2、 乙方责任:

  (1) 根据图纸、规范、国家颁布的有关强制性标准及其他有关法负责按合同对乙方的施工活动进行监督、检查、指导。 负责协调施工场地周边关系及施工场地内有关公用设施的处

  律法规组织施工,确保质量、安全、工期和文明施工符合同本合同要求及有关规定。

  (2) 负责处理工地内部及协助甲方处理工地外部环境的关系(费用由甲方负责),确保施工顺利进行。

  (3) 接受甲方的监督,对甲方提出的问题要及时落实,施工期间不服从甲方正确指挥而进行违章施工和野蛮施工,甲方有权终止合同另择队伍,施工所造成损失概由乙方负责。

  3、 工期延误

  本工程除以下情况,其他任何原因一律不顺延工期。

  (1)不可抗力(指水灾、风灾、地震、战争等自然灾害)造成工期延误,乙方不承担责任。

  (2)发生延误工期的情况必须经甲方、乙方双方签字认可方能顺延工期。

  九、工程质量标准及检查、验收

  1、质量标准:

  质量标准达到国家规定的合格工程。

  2、检查与返工:

  (1)乙方应认真按照标准、规范和甲方依据合同发出的指令组织实施,随时接受甲方的检查。

  (2)乙方施工未达到约定质量标准甲方有权要求乙方拆除不合质量标准的工程重新施工,至到施工符合合同约定质量标准,其损失由乙方自负。

  十、安全文明施工

  1、乙方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按《建筑安装工程安全技术操作规程》和《建筑施工安全检查标准》等安全规范组织施工,不得违章指挥和冒险蛮干,并随时接受行业安全检查人员依法实施监督检查。

  2、乙方必须采取必要的防护措施,施工用脚手架应规范搭设。

  3、乙方必须确保施工现场整洁有序,道路通畅。工地严禁出现随意大小便现象,一经发现按100元/次罚款。

  4、乙方在施工过程中必须确保不发生重大安全事故。如因乙方原因发生安全意外事故,因此而产生的法律责任、直接经济损失和其他费用由乙方全部承担。发包人和承包人对事故责任有争议时,必须按有关部门的认定处理。

  5、施工防护工作要求:

  按规定要求设置安全网、围栏、警告标识和夜间照明灯。采取严格的安全防护措施,承担由于安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,发生工伤事故,甲方协助乙方处理事故,发生的费用由乙方全部承担。

  8、成品保护及工程交付要求:

  (1)工程交付甲方之前,乙方负责其成品保护。

  (2)工程竣工后,乙方应安甲方要求及时拆除、清理工棚及其他设施、设备撤出施工场地,其费用由乙方负责

  十一、违约责任

  1、 甲方不能按合同约定履行自己的各项义务,违反国家有关强制性条文、施工规范而发生致使合同无法全部或部分履行的行为而给乙方造成损失的,甲方须赔偿乙方的全部经济损失(含间接损失)

  2、甲方不能按合同约定支付工程款或其他原因造成乙方不能正常施工时,乙方有权停工。而因甲方未及时支付工程款或其他原因致使乙方不能施工,造成乙方停工所发生的误工工资、周转料具、施工机械进出场、租金、材料欠款、民工工资拖欠的偿还及处罚等经济责任和损失,由甲方负责赔偿。

  3、乙方不能按合同工期或施工质量达不到国家同期验收规范要求的,使合同无法全部和部分履行时,如造成甲方一切经济损失可根据本协议条款的约定或相关规定,由乙方赔偿给甲方。工期每提前或延误一天按每天1000元对等奖罚。

  十二、其他

  1、 根据现场条件,甲方负责提供临时水源,电源至工地并留接口,由乙方装表计量,施工现场内其余临时供水、供电线路由乙方自行解决,费用由乙方承担。

  2、 本工程因工期或其他原因需要采用商品混凝土,甲方应按每立方40元的差价补助给乙方。

  3、 乙方应按期发放民工工资,不得截留拖欠,甲方有权检查乙方该项支出,否则甲方有权直接将工资款从工程款中扣留并由甲方按乙方提供的工资单发放。

  4、 所有工程变更签证、工作联系单和收方记录均需甲方签证确认后方能生效,甲方收到乙方各种工程变更签证、工作联系单必须在5天内回复,如超出5天乙方未收到回复,乙方则视为甲方认可处理。

  5、 本合同在履行中,双方对重大事项的变更、要求或建议均必须采用书面形式通知对方。甲、乙双方对另一方送给的书面通知,受送方必须签收。如不签收则按照本合同约定,甲、乙双方按约定要求解除合同,必须以书面通知表达,双方协商解决。

  十三、争议与调解

  发包方与承包方在本合同实施过程中发生争议,双方协商解决,协商无法达成一致可提请所在地仲裁委员会仲裁或直接向工程所在地人民法院诉讼。

  十四、以上条款甲乙双方共同遵循,未尽事宜经甲乙双方协商另行补充协议。

  本合同一式两份,双方各执壹份。本合同自签字盖章后即日生效,工程结束,双方结算往来账务后本合同自然终止。

  甲方: 乙方:

  (法定代表人) (法定代表人)

  签字: 签字:

承包合同 篇4

  发包单位(以下简称甲方):有限公司

  承包方(以下简称乙方):

  为推进新形势下企业内部改革,提高生产率和提升企业竞争力,双方在合法、公平、平等自愿、互利互惠、协商一致、诚实守信的基础上,甲方同意将 部由乙方承包,为明确双方的权利和义务,特订立本协议。

  一、承包原则

  1、本协议本着利益共享、风险共担的原则,以承包生产的形式确定发包方、承包方、职工三方的权、责、利的关系,并按协议约定进行利益分配和风险担当。

  2、承包期间,甲方提供给乙方所有生产资源和资金投入(所有物料的应付款均由甲方代为支付,未经甲方同意乙方不得支付现金),由乙方负责生产管理和落实生产目标的完成情况。

  3、承包期间车间的所有权、行政隶属关系及税收、财政等渠道不变。

  二、承包的`期限和项目

  1、本协议的承包期限为 1 年,即从 年 月 日至 年 月 日止。

  2、承包的主要项目:乙方对 车间进行承包(包括但不限于),职工工资、生产产品所需的原材料和辅助材料费用、办公费用及场地和房租租金等一切生产运行所需的费用。

  3、承包期间乙方不得私自购置设备、报废设备,不得随意开发供应厂商。

  三、利润分配和风险承担

  1、甲乙双方利润分配:甲方利润为 80 %,乙方利润为 20 %。

  2、乙方的利润每月结算一次,甲方每月预支乙方应发工资,利润分红剩余部分次年5月份一次性付清。

  3、工伤医疗费和因交期或品质等原因产生的客诉索赔费用由甲、乙双方共同承担,甲方承担 40 %、乙方承担 60 %。在生产过程中因各种原因造成的补料费用由乙方全部承担,如因交期和品质等原因导致订单变更或取消的,双方根据实际情况确定承担责任。

  四、甲乙双方权利与义务

  (一)乙方的权利和义务

  1、乙方对主管级以下员工有人事任免权,主管级以上员工有建议权。

  2、乙方有权在不违反甲方制定的厂规厂纪下进行奖惩、辞退违纪员工。

  3、乙方现有的车间人员,有权自主调动和使用。

  4、乙方必须按时按质按量完成甲方发包的生产任务。

  5、承包期间,乙方须接受甲方对其行政管理、成本控制、品质保障、生产计划等项目进行绩效考核,考核的具体实施方案另行规定。

  6、承包期间,乙方应保证甲方提供的厂房、设备完好,所有的人为损坏,由乙方负责维修费用或按原价培偿。

  7、自觉遵守甲方的厂规厂纪,接受甲方和员工的监督,尊重保护员工民主权利,听取员工意见和建议。

  (二)甲方的权利与义务

  1、甲方有权按协议的规定向乙方下达生产任务,并监督乙方按时、按质、按量完成,对未完成情况进行相应处罚。

  2、甲方有权对乙方的行政体系执行情况、成本控制、品质保障、生产指标达成情况等方面进行绩效考核,如未达成甲方要求的指标时,甲方有权从乙方 %的利率中扣减相应的利润。

  3、甲方有权对乙方进行财务监督、审计和产品质量检查。

  4、甲方有权按国家法律、法规,厂纪厂规和本协议规定维护员工的合法权益。须垫付乙方承包期间购买原材料、辅助生产材料、办公用品时的费用(垫付费用从效益收入中扣还给甲方)。

  5、甲方每月应按公司“薪资制度”发放给乙方工资。

  6、不得违反本协议规定,干涉乙方权利。并按照协议规定保障乙方的权益。

  五、承包方内部利益分配

  第一条 承包方内部分配利润:指乙方所得 %的利润中扣除各类异常费用支出后的纯利润,具体分配如下:

  利润分配项目分配比例;

  部门优秀员工5%;

  部门年终奖预留6%;

  内部培训和其它活动经费6%;

  部门异常预留8%;

  经理助理5%;

  采购员(2人)8%;

  半成品课长10%;

  钉胶组长4%;

  喷漆组长5%;

  成品课长10%;

  装配组长4%;

  包装组长4%;

  经理25%;

  合计100%。

  六、协议的变更、解除或终止

  1、本协议生效后即具有法律约束力,甲乙双方均不得随意变更或解除。本协议需要变更或解除时,须经双方协商一致达成新的书面协议,在新的书面协议未达成之前,本协议依然有效。

  2、乙方因管理不善或决策严重失误,给甲方造成重大损失的,甲方有权解除协议,不负违约责任。

  3、甲方如违反本协议规定,干扰乙方的生产管理活动,使乙方生产管理活动无法正常施行或使乙方的合法收入得不到保障时,乙方有权解除本协议并要求甲方承担违约责任。

  4、本协议规定的承包期满,甲、乙双方的权利、义务履行完毕后,本协议自行终止。

  七、违约责任

  1、甲方违反协议规定的,应承担违约责任,给乙方造成经济损失的,赔偿直接损失,并从甲方利润中扣除 %作为违约金。

  2、乙方违反协议规定的,应承担违约责任,从乙的利润中扣除 %作为违约金赔偿给甲方。

  3、协议期满,乙方不能按质量交还甲方提供的设备等财产,乙方应赔偿缺少或损坏数量价值的损失,并从乙方利润中扣除 %作为违约金。

  八、附则

  1、本协议期满后,如甲方仍须发包时,乙方在履行本协议良好的情况下,甲方应优先考虑由乙方续约。

  2、甲、乙任何一方如需续约或终止协议,应于本协议期满前3个月向对方提出。协议期满后3个月内甲方应支付乙方在承包期间应享有的利润。

  3、本协议由甲、乙双方代表签字后生效。正本一式二份,甲、乙双方各执一份。

  甲方:(签章)

  乙方代表:(签字)

  年 月 日 年 月 日

承包合同 篇5

  甲方(转让方):

  身份证号码:

  住址:

  联系电话:

  乙方(受让方):

  身份证号码:

  住址:

  联系电话:

  甲、乙双方经友好协商,就旗牌室转让事宜达成以下协议:

  一、甲方同意甲方其位于的旗牌室转让给乙方经营。

  二、乙方经营期限为年,自本合同生效之日起至 年 月 日止。

  三、旗牌室转让款为人民币 元,乙方应于本协议签订当日一次性支付给甲方。

  四、保证金:乙方应向甲方支付人民币 元作为保证金,合同终止后,甲方及时归还。保证金不计算利息。

  五、甲方承诺:

  1。 甲方具有旗牌室的合法经营权及使用权;

  2。 甲方提供乙方正常经营所需营业执照及其他证照;

  3。 该旗牌室对外不存在任何债权、债务关系;

  4。 甲方向乙方提供旗牌室内现有全部设备、设施。

  六、乙方权利义务

  1。 乙方自行承担经营期间产生的水电费、物业费及其他一切经营性费用;

  2。 乙方不得擅自改变经营业态;

  3。 乙方自主经营,自负盈亏,甲方不参与经营管理。

  4。 经营期间,乙方不得将旗牌室再次转让;

  5。 经营期间,乙方需要再次装修的,需要经过甲方书面同意;乙方应对旗牌室内的设备设施尽到维修、保养义务。

  七、协议的解除和终止:

  1。 发生下列事项之一的,甲方有权单方解除合同:

  1。1 未经甲方书面同意,乙方擅自改变经营业态或再次转让、转租、转承包的;

  1。2 乙方容留他人非法聚赌或从事其他违法行为的;

  2。 本协议经营期限届满的,合同解除。

  3。 双方协商一直的,可以提前解除合同。

  4。 如因政府征收征用、行政规划变化或不可抗力,导致旗牌室无法继续经营的,双方可提前解除合同,自行承担因此造成的己方损失。

  5。 合同终止后,乙方应及时归还证照,缴清全部费用,并搬离协议项下场地。

  八、违约责任:

  1。乙方未及时支付转让款的,每逾期一日,向甲方支付转让款的1%作为违约金。

  2。 乙方违反第六条第一款项下约定的,乙方要向甲方支付转让费的50%作为违约金。

  3。 乙方经营期间,如因乙方原因造成甲方损失的,乙方应予赔偿。

  4。 合同到期后,乙方逾期交还证照或逾期搬离的,每逾期一日,向甲方支付转让款的5%作为违约金。逾期一个月的,甲方有权强行收回旗牌室,并代为处置旗牌室内乙方财产。

  5。 合同终止后,如甲方发现乙方存在拖欠经营费用的、或对外存在其他债权债务的,甲方有权扣除保证金。如保证金金额不足以清偿的,乙方需补足。

  6。 双方违反本合同项下其他约定的,应向对方支付转让费的30%作为违约金,

  并赔偿相应损失。

  九、争议的解决:双方因本协议发生争议的,可以协商解决。协商不成的,双方可向店铺所在地法院提起诉讼。

  十、本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。

  甲方:

  日期:

  附:交接清单一份,与本合同具有同样法律效力。

  (以下无正文)

  乙方: 日期:

承包合同 篇6

  发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)

  经甲、乙双方共同友好协商,就程项目水电分部承包达成如下协议:

  一、 承包形式

  1、甲方在与(以下简称:业主方)签定的有关本工程项目施工合同后,决定将本工程项目水电分部以包安全、包人工、包材料、包文明施工、包资料报验整理、包竣工结算和竣工验收的方式承包给乙方施工、管理。

  2、乙方必须全面履行甲方向业主方承诺的本工程项目有关水电的所有条件:

  A、 接受甲方与业主签订的本工程《施工合同》,有关水电分部的全部条款,并承担履约过程的全部经济责任和法律责任。

  B、 乙方在施工过程中造成的各种质量缺陷,给业主带来的损失,如发生业主按照《施工合同》内容规定的索赔由乙方承担。

  C、 乙方必须承担由于违反甲方和业主方签订的施工合同规定,如工程质量等标准达不到合同要求等所要承担的罚款,诉讼和所有经济支出。

  3、乙方在实施本工程项目经营、管理过程中,只能是甲方的内部承包者,不得以任何其他企业、单位和个人的名义开展业务工作。

  4、乙方在实施本工程项目经营、管理过程中因工程需要与劳务承包者、材料及设备供货商等签订合同时,应接受甲方的监督和管理。如需要甲方对用工合同、供货合同进行担保时,应事前征得甲方同意,并出具书面承诺,如乙方不能按照合同履行支付对方费用时,甲方有权直接从支付乙方的工程款中代其支付,由此产生的一切后果由乙方负责。

  二、 乙方承包内容

  乙方承包内容: 的水电安装工程。

  三、 双方责任

  甲方责任

  1、 对乙方履行《施工合同》进行监督。

  2、 组织协调乙方与其他劳务分包的工作关系。

  3、 帮助乙方催要工程进度款,业主工程款到公司帐户要及时拨付给乙方。

  4、 提供3间临时设施给乙方

  5、 图纸上的疑问和施工过程中必须要以甲方名义出面的,甲方有义务配合。

  乙方责任

  1、 尊重甲方的权威性,听从甲方指挥,服从甲方领导和监督管理,按本项目管理模式履行本工程项目水电安装分部节点控制。

  2、 必须严格履行工序程序,积极配合土建施工,不得因水电预埋未到位而影响其他工序的施工。

  3、 按甲方要求组建强有力的施工队伍,完成甲方向业主承诺的本工程《施工合同》中有关水电安装的全部工作内容,并承担相应的经济法律责任。

  4、 接受业主、监理、甲方对安全生产、质量、工期要求的指令,由这方面引起的经济责任、法律责任由乙方负责。

  5、 乙方必须经常对其员工进行安全教育、社会治安教育、教育职工遵纪守法,杜绝违章作业、聚众闹事的事态发生。

  6、 乙方必须做好班前安全质量交底工作,进行过程控制,创优质挣高速,为企业树形象争荣誉。

  7、 乙方对本工程项目的周边债权债务全部负责,和甲方无关。

  8、 乙方的项目管理人员由乙方自行配备,如乙方必须向甲方借用人员,费用由乙方自行承担。

  9、 乙方所用工程材料、设备应严格检验,杜绝不合格材料、产品用在本《施工合同》约定的工程中去,一经发现,所造成的返工和工期延误等后果由乙方自行承担。

  四、 其他事项

  1、 乙方按照最终工程决算中水电安装部分总造价的18%向甲方支付管理费。

  2、 乙方对所施工的质量,按照图纸、规范规定的保修年限进行保修。

  4、 甲方进度款拨款方式:在业主单位工程款到达甲方账户后,按照水电部分所占的比例,扣除管理费后,余款及时支付给乙方。

  本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,未尽事宜双方协商解决,不得影响工程质量、进度。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

承包合同 篇7

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  一、承包事项: 平顶山飞宇国际汽贸城 9#楼及室外管网道路 工程技术资料

  二、承包方式:

  1平米包干,元/m2,总建筑面积为: 6700 m2,价款为: 10050.00 元。大写: 一万零伍拾元 。

  2室外管网定价包干 价款为: ( )。

  3合计:合同总价款为:(大写:)。

  三、合同工期:合同工期为20xx年 9 月 28 日至 20xx年 4 月 28 日。

  四、付款方式

  1甲方每月支付乙方工程资料费 20xx.00 (大写: 两千元整 )如果甲方在达到资料费支付条件后7日内无法支付乙方工程资料费,乙方保留停止工作和解除合同的权力。

  2如果在合同工期内,甲方未完成所有施工任务,导致乙方的工程资料未在合同工期内完成竣工备案,工程合同发生延期,则在延期的月份内,甲方需按月支付乙方工程资料费 20xx.00 (大写: 两千元整 )。延期月份15天以下(含15天)按半月计算,15天以上的按全月计算。

  五、承包范围:工程技术资料的填写、收集、整理、组卷、归档、备案,直至竣工。

  六、办公用品归属:电脑、打印机、复印机、纸张、办公桌椅、资料柜、笔、钉书机、钉书钉、尺、壁纸刀、胶水、资料盒由甲方提供,资料软件由乙方承担。

  七、工作分工

  乙方要保证资料填写、整理与工程进度同步,工程竣工验收前做好组卷和预验收工作。

  ①检验试验:甲方按乙方的要求负责原材料、试样、试件的取样及制作,乙方负责相关资料的填写并送试验室承办检验试验工作(检验试验费用由甲方承担)。

  ②资料编制填写:施工组织设计、施工方案、各种图、安全资料中有技术要求和方案要求的由甲方工程师编制,所有报验表、检验批表、验收表、统表等均由乙方负责填写。

  ③资料签字由乙方找相关人员签字,要求与工程同步。

  ④分包工程技术资料:乙方负责收集检查验收所有分包工程技术资料,并整理归档。

  八、合同履行期间,乙方进入施工现场要戴好安全帽并按规划的路线行走,防止出现人身伤亡事故。

  九、本合同一式两份,甲乙双方各一份,具有同等法律效力。

  甲方:

  乙方:

  年月日:

承包合同 篇8

  选矿厂承包合同

  甲方:___矿业有限公司

  乙方:

  甲方为加强选矿厂的生产管理,提高生产效率,确保选矿产品质量和回收率,决定将选矿厂的生产管理承包给乙方,经甲乙双方协商,签订如下合同:

  一、 承包方式:实行包工包料的承包方式。即包括选矿厂除精矿打包装卸车工序外所有工序中耗费的材料、人工、电力、设备配件及设备维修等全部费用。

  二、 承包范围:原矿的取料运输到破碎(破碎工序),球磨工序,浮选工序,及选矿厂设备电器维修。

  三、 包干价格:按入选原矿每吨81元包干.

  四、 质量要求:1、 铅精矿品位必须达到55度以上;锌精矿品位必须达到50度以上。2、 铅精矿的富含质量,锌不能超过5%;铜不能超过1%;硫不能超过15%;砷不能超过1%。锌精矿的富含质量,铅不能超过5%;铜不能超过1%;硫不能超过15%;砷不能超过1%。3、 选矿综合回收率必须达到92%;

  五、 奖励与扣罚1、 选矿回收率达到92%后,每增加1%回收率,甲方奖励乙方每吨精矿30元;每降低1%回收率,甲方扣罚乙方每吨精矿30元。2、 铅、锌精矿的质量如果达不到规定标准,造成精矿等级降低而减价的,甲方按实际减价金额扣罚乙方。3、 铅精矿富含锌超过第四条规定标准,超标部分,甲方按铅精矿的当月最高市场价格扣罚乙方。锌精矿富含铅超过第四条规定标准,超标部分,甲方按锌精矿的当月最高市场价格扣罚乙方。4、 乙方每天(24小时)入选(原矿)量规定为60吨。入选量每天少于55吨,每少1吨,甲方按合同包干价格加倍扣罚乙方。5、 乙方每月正常生产规定为24天。正常生产少于22天,每少一天扣罚乙方生产固定费用500元。6、 甲方因水、电问题及原矿供应量不足影响乙方正常生产,甲方适当补助乙方浮选工和维修工共4人工资及其他人员适当生活费用。未签定劳动合同人员不计生活费。7、 乙方必须确保安全生产,严禁违章作业,乙方人员每违章一人次,扣罚乙方50元。

  六、 其他规定1、 入选原矿的吨位计量以过磅或其它经双方确认的计量方法为准。每吨入选原矿固定扣除含水量(水分)1%。2、 乙方所需各工序操作人员由乙方自行组织,乙方人员必须与甲方签订劳务合同书,甲方按劳务合同管理乙方人员。未签订劳务合同书的乙方不得使用。3、 乙方负责自有人员的食、宿等安排。4、 选矿厂的用电按表计量,每度电价0.72元。

  七、 甲方按乙方每月结算工资总额的5%作为乙方的留存资金.所有合同规定的扣罚乙方款项,甲方从乙方留存资金中扣除。合同期满余款一并结付给乙方。

  八、 乙方负责签订承包合同后选矿厂首次设备检修,甲方补贴乙方首次设备检修工资XX元。设备检修的必备配件及材料由甲方负责。乙方在合同期满后,应按合同所附设备检修的配件、材料清单备足后移交甲方。

  九、 乙方承包期间所需各项材料由乙方自行采购。

  十、 乙方必须造具乙方人员月度工资表一式三份,交甲方二份,自留一份,乙方人员工资发放由乙方代理发放或由乙方指定人员代理发放。

  十一、 合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。

  十二、 本合同期限定为~年 3 月 18 日至~年 元月 22 日止。十三、 本合同一式三份,甲方二份,乙方一份。本合同双方签字生效。 甲方盖章(或签字):

  乙方盖章(或签字):

【承包合同集锦8篇】相关文章:

1.承包合同集锦六篇

2.承包合同集锦5篇

3.承包合同集锦八篇

4.承包合同集锦10篇

5.承包合同集锦6篇

6.承包合同集锦五篇

7.承包合同集锦7篇

8.【精选】承包合同集锦九篇

上一篇:承包合同 下一篇:承包合同