现今社会公众的法律意识不断增强,合同对我们的约束力越来越不可忽视,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么制定合同书有什么需要注意的呢?以下是小编精心整理的承包合同9篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
承包合同 篇1
甲方:西山郡住宅小区项目部
乙方: 电话号码 身份证号码
因工程施工需要,甲方将西山郡住宅小区工程主体泥工分项工程以包清工方式承包给乙方施工。为明确双方的责、权、利,经双方协商,达成以下协议,以便双方共同遵守执行。
一、承包方式:
以包清工形式进行承包(包括作业中用的搅拌机、泥桶、铁锨、建筑线、靠尺、养护水管、震动机、雨衣、安全帽、劳动车、碘钨灯等一切小型工具)。
二、工作内容:
本工程中所有砼、砖项目主体泥工分项工程。(包括主体砼浇捣、后浇带清理浇砼、基坑排水、及养护、墙体砌筑、过梁制安、斜面三角块、木砖制安、垫块制作、管道井随砌随抹、工作面落手清、楼地面清理(木工拆模后等)、砌筑材料归堆,围墙施工、道路施工、临时工房施工、地面及场地施工、搅拌机的安放粉刷、塔吊基础的浇筑、配电箱的砌筑粉刷、外脚手架底部地面的浇筑、基础修土、垫层浇砼、防水保护层、基础钢筋垫块、排水沟的开挖砌筑粉刷、清理工作、搅拌机清理保养、文明施工等与主体泥工有关的一切工作)
地下室外墙水泥砂浆找平层及保护墙砌筑。
三、工程质量要求及单价:
1、主体泥工是确保主体工程结构的第一关。要求乙方必须精心施工,严格砼和砂浆的配合比,砼浇捣不允许出现蜂窝、麻面、孔洞、漏振等现象,砌体不允许出现未放木砖(包括乱放)、留直槎、不放皮数杆等现象。以国家现行验收规范为依据,双方共同逐层验收,达不到合格标准的,必须进行修整或返工,因修整或返工造成的工料费由乙方承担,工程质量必须达到合格标准并满足用户的要求。单价按图纸建筑面积,即每平方米 元整计。总工程款计 元整。(没有建筑面积计算的部位工程量价款,已经包涵在承包单价中,不得另行计算工程款,除工程楼顶加层变更外,总工程款不予调整,如工程楼顶加层变更,其增加工程款按增加面积和以上单价结算),以上价格包括单次5万元的工伤费用,意外伤亡由甲方办理意外伤害保险费中支出,超出部分由乙方承担。
2、质量评定方法,以现行国家验收规范为验收依据。每层验收由甲、乙双方及监理人员、业主代表和质监站质监员共同参加,如达不到合格,所造成的返工费用由乙方负责,并赔偿甲方的材料损失和其他班组的人工费损失。验收部位随机抽查,乙方须做好自检工作,甲方须做好技术交底工作。质量评定最终以质监部门验收为准。
四、工程款支付方式;
1、结构 后支付完成工作量的70% ;结构 后支付完成工作量的 70% ;砌体完成一半支付完成工作量的 70% ;主体中间验收合格后支付完成工作量的85% ;工程竣工验收合格交付后支付剩余工程款, 所有工程款在甲方领取建设单位工程进度款后柒天内支付。
3、乙方必须保证民工工资的按月发放,并在每月30日将本工程主体泥工班组民工工资发放表提交给甲方进行考核。如不提交民工工资发放表,甲方不予支付工程款;如不按时提交民工工资发放表,在领取工程款时,甲方按延后的时间给予顺延。如本工程主体泥工班组民工工资总额大于工程款,不足部分由乙方另行筹措,务必保证民工工资的全额发放。如乙方上报甲方本工程主体泥工班组民工工资总额小于考核进度工程款,多余部分由乙方自行支配。主体结顶后民工工资在甲方监督下由乙方发放至民工本人。
4、如本工程主体泥工班组民工由于工资没有全额发放到劳动检察部门要求支付的,乙方应作积极回应并及时支付相应的款项。如由甲方代为支付的,需在代为支付之日起承担每月百分之三的利息(按月计复利),并承担代为支付款项的20%作为违约金。
五、工期要求
1、 按项目部总体计划及项目部工作任务单完成,如未完成按甲方通知等进行处罚,同时赔偿后续班组的损失,并按甲方与建设单位签订的合同相关条款进行赔偿甲方有权另派人员进入施工,产生的费用双倍的乙方工程款中扣除,并甲方有权终止合同。非乙方原因造成工期延误的,乙方应以书面形式上报甲方。甲方认可后工期才可顺延。
六、文明施工
1、本工程属于省标化管理工程,施工现场内必须做到文明施工。搞好生活区的文明卫生,对施工现场的建筑垃圾及时处理,随时做好落手清。否则按项目部有关规章制度进行处罚。
2、公司及上级部门检查时,若由于本工种工作未到位而受到批评或被评不合格,在工程结帐时将一次性扣除伍仟元。
七、违约责任
1、乙方进场施工人员,由于素质、技术差,不能达到质量要求,经指导仍无法达到要求的,甲方有权要求另换他人。
2、乙方进场施工人员,必须遵守项目部的各种规章制度,若有违反,将按有关处罚条例作出严肃处理,甚至撤离工地。
3、乙方必须服从工地施工人员的分配和指挥,严格按下达的计划和质量要求进行施工。项目部管理人员有权处罚乙方,甚至提出撤离乙方人员出场。
4、乙方若中途提出退场,必须在一个月前通知甲方。否则造成甲方的全部损失由乙方承担。
5、配合项目部做好职工三级安全教育的签订。
6、乙方应配备兼职安全员管理。
八、补充条款
1、本工程没有假期,乙方应合理安排劳动力,根据该工程的进度要求,安排适当人数施工,甚至连续加班完成下达的施工任务,确保施工进度,签订协议后乙方无权提出相关条件及要求。
2、乙方必须服从甲方的管理人员指挥及其它相关单位的指导监督,做到安全生产,文明施工,保证双标化工作的实施;做到按施工规范组织施工,保证达到优良标准。
3、甲方对职工进行三级教育,确保安全防范措施,乙方必须重视安全生产、文明施工,加强对工人的安全教育,遵纪守法,消灭违章,由于违章作业,违反劳动纪律而发生一切事故,由乙方自负。
4、工地内不准搭建住房,施工用房的搭建必须经甲方同意,费用由乙方自行承担。
5、乙方应积极配合其它工种的施工,发生矛盾协商解决,不得扯皮,相互推托责任,给工程质量带来不利影响。
6、乙方进工地施工人员要按市有关外来人员在蚌埠务工的有关规定办理手续,全部手续由甲方代为统一办理,费用由乙方自负。
7、发现打架、斗殴、者,甲方有权将其清退出场,扣发工资并采取5000元的罚款。
8、乙方自备劳动用品、安全帽等。
9、职工宿舍生活区内严禁使用电炉、电热壶、电饭煲、电炒锅、热得快、煤气灶、煤油炉等,违章者罚款200元/次,并没收该用具。
10、各楼层混凝土浇捣必须二次复振确保混凝土的密实性,并及时做好养护工作。
11、及时参加项目部会议,并传达会议精神,缺席处罚200元/次,迟到处罚100/次。
九、本合同未尽事项,双方协商解决。
本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,自合同签订之日起生效。
甲 方(签字): 乙 方(签字):
联系电话: 联系电话:
合同签订时间: 年 月 日
承包合同 篇2
发包人:甲方
承包人:乙方
为了使小区物业规范化、使小区居民享受完善的物业服务,改善小区人居环境。经发包人小区业主共同商定且与承包人反复协商,本着诚实信用、协商一致的原则,达成如下承包协议内容,共双方遵照执行:
一、第一条 小区物业基本情况
座落位置:_________市_________区_________路(街道)_________号;占地面积:_________平方米;建筑面积:_________平方米;其中住宅_________平方米;物业类型:_________(住宅区或组团、写字楼、商住楼、工业区、其他/低层、高层、超高层或混合)。
第二条承包管理事项
1、公共环境(内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯问、走廊通道、门厅)的清洁卫生。
2、房屋建筑本体共用设施、设备(共用的上下水管道、落水管、垃圾道、共用照明、配电系统、供水系统、供暖系统等)的维修与管理。
3、交通、车辆行驶及停泊。
4、对进、出小区的人员安全盘问(包括夜间),发现非小区人员应做好登记,并对有可能造成小区损失的非小区人员谢绝入内。
第三条 合同期限
本合同期限为_________年。自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
第四条 承包费用及支付时间
本合同期间发包人向承包人支付承包费用/月元;支付时间及方式为:。
第五条 违约责任
1.如因甲方原因,造成乙方未按时获得承包费用,甲方应给予乙方相应补偿;乙方有权要求甲方限期支付,并有权终止合同。
2.如因乙方原因,造成或直接造成甲方经济损失的,乙方应给予甲方相应补偿。甲方有权要求乙方限期改正,并有权终止合同。
第六条 其他约定
1、乙方在承包期间除向甲方支付约定的承包费外,乙方不得向甲方依据本合同事实向甲方主张任何费用。
2、因乙方的承包内容包括24小时管理小区,故乙方可以委托其信赖的第三人实施必要的承包事务,但委托第三人发生的费用由承包人支付。
3、承包人委托第三人不与发包人建立任何关系,第三人也不得依据其工作内容向发包人主张任何权利。
第七条 本合同发生争议双方协商解决,协商不成任何一方均可向人民法院起诉。
第八条本合同一式两份,双方各执一份,本合同经甲方代表及乙方签字生效。
甲方: 乙方:
代表人:
年 月 日
承包合同 篇3
发包方:陕西隆岳地基基础工程有限公司(以下简称甲方)
承包方:陕西隆立建筑工程有限公司(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况及承包范围:
1、工程名称:绿地国际城青年公寓C3#楼桩基工程
工程地点:凤城十路和文景路交汇处
2、承包范围:
西安绿地国际城青年公寓C3#楼灌注桩。
3、工程期限:灌注桩总工期为45日历天。
二、工程造价:
工程造价约为
三、承包方:包工包料,总价包干。
四、付款方式:
由乙方办理该合同工程款,款项进入甲方帐户后,由甲方直接支付给乙方,税金由甲方代扣代缴。
五、承包人工作:
1、乙方严格履行甲方与上海绿地集团西安置业有限公司签署的和同编号为(X08NO004)中的所有内容,并承担合同(编号为X08NO004)中乙方应承担的所有责任。
2、乙方桩基施工结束后按甲方要求提供完整的竣工资料。
六、违约责任:
1、因乙方自身原因造成工期延误的,由乙方承担相应损失。
2、因工程施工质量造成的一切损失由乙方承担。
七、工程质量:
1、乙方应认真按照国家标准规范和施工设计图纸要求进行施工。
2、工程质量标准的评定以国家的质量检验评定标准为依据。乙方必须保证工程施工质量达到合格标准。
八、安全施工:
施工过程中,乙方应严格执行安全操作规程,保证机械人员安全,采取必要的安全防护措施,现场施工人员必须佩戴安全帽,消除事故隐患,由于安全措施不利造成的事故,一切责任由乙方承担。
九、合同争议:
在履行合同过程中发生争议时解决方式:
1、双方协商解决。
2、向人民法院起诉。
十、未尽事宜双方协商解决。本合同一式四份,双方各执两份。本合同双方签字盖章后生效。
发包方:(盖章)承包方:(盖章)
负责人:______________负责人:______________
代理人:______________代理人:______________
签订日期:_______年_______月_______日签订日期:_______年_______月_______日
承包合同 篇4
餐厅合伙经营协议书
合伙人: 身份证号码:
合伙人: 身份证号码:
合伙人: 身份证号码:
上述三方合伙人就合伙经营西餐厅一事,依据《民法通则》《合同法》等相关现行法律规定,经过平等协商,自愿诚信的原则就有关于合伙经营一事达成相关协议,并形成如下协议条款,以此共同信守:
第一条合伙名称、主要经营地:
1.1(以工商部门批准的字号为准).
1.2 经营地址:
第二条 经营场所面积:平方米。
第三条 合伙经营项目和范围:
第四条 入股比例:
卞: *: *:
第五条:本合同签订之后,协议三方需将入股现金一次性交付至合伙经营账户中 ,视为入伙完成,任何一方在合伙经营期限存续期间不得抽逃出资。
第六条:三方约定每月 号作为结算时间,在此时间将餐厅经营账目进行全面核对,结算当月利润、成本等事项,并形成书面结算单据,人手一份。
第七条:盈余分配:除去经营成本、日常开支、工资、奖金、需缴纳的税费等的收入为净利润,即合伙创收盈余,此为合伙分配的重点,以三方出资比例为依据,按比例分配;
分配时间定于 。
第八条:债务承担:如在合伙经营过程中有债务产生,合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以合伙人的出资为据,按比例承担。
第九条:退伙约定:合同签订 年内,除出现法律规定及本合同约定的退伙事由之外,原则上不得提出退伙。
第十条:合伙事务执行
全体合伙人决定,共同聘请总经理一名作为西餐厅营业执照登记的名义经营人,作为餐厅日常经营的执行者。其权限为:
1.良好执行完成合伙人下达的决策;
2.负责西餐厅的日常经营;
3.对不超过元的支出享有支配权;
4.协调日常经营中餐厅产生的各类纠纷,协调相关部门关系,保障餐厅日常良好运转;
5.对餐厅内部一般服务人员(除合伙人直接聘用、委托人员之外;除大厨、财务、采购之外)享有管理、培训、任免权利;
6. 不享有对外签订标的超过 元或对餐厅经营有影响的合同的权利。
7.不享有餐厅经营利润的分配权、支配权及其他任何权利。
8.不享有其他未经合伙人书面授权的权利。
第十一条:合伙人的权利和义务
(一) 合伙人的权利:
1. 合伙事务的决定权、监督权和具体的经营活动由合伙人共同决定。
2. 合伙人享有合伙利益的分配权;
3. 合伙人分配合伙利益应以出资额比例的啊约定进行,合伙经营积累的财产归合伙人共有;
(二) 合伙人的义务
1. 按照合伙协议的约定维护合伙财产的统一;
2. 分担合伙的经营损失的债务;
3. 为合伙债务承担连带责任。
第十二条:禁止行为
(一) 未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义
进行业务活动;如其业务获得利益归全体合伙人,造成的损失由该合伙人个人全额进行赔偿;
(二) 合伙人的从事损害本合伙企业利益的活动。
第十三条:合伙的终止和清算
(一) 合伙因下列情形解散:
1. 合伙经营期限届满;
2. 全体合伙人同意终止合伙关系;
3. 合伙事务完成或不能完成;
4. 被依法撤销;
5. 出现法律、行政法规规定的合伙企业解散的其他原因。
(二) 合伙的清算:
1. 合伙解散后应当进行清算,并通知债权人;
2. 清算人由全体合伙人同意,自合伙企业解散后15日内委托律师、会计师等担任清算人。15日内未确定清算人的,合伙人后其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人。
3. 合伙财产在支付清算费用后,按下列顺序清偿:合伙所欠招用的职工工资和劳动保险费用;合伙所欠税款;合伙的债务;返还合伙人的出资。
4. 清偿后如有剩余,则甲乙方股权比例进行分配。
5. 清算时合伙有亏损,合伙财产不足清偿的部分,按合伙人的股权不理承担。
第十四条:协议争议解决方式
凡因本协议或与本协议有关的一切争议,合伙人之间共同协商,如协商不成,提交宁德市各级法院提请诉讼。
第十五条:其他约定
(一)经协商一致,合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充;补充、修改内容与本协议相冲突的,以补充,修改后的内容为准;
(二)本协议一式二份,合伙人各执一份。
(三)本协议经全体合伙人签名、盖章后生效。
甲方: 乙方:
签约时间:_____年___月____日
签约地点:__________________
承包合同 篇5
发包方:(以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
为了加快每分项工程的进度,确保质量、安全的有序进行,经项目部研究决定,将该工程各分项工程分包给各班组,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装承包的合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的责、权、利,经双方协商达成如下协议
一、工程概况:建筑面积约 平方米,楼层6+1,层高3米,总高度约23米,楼板全现浇。
二、承包性质:包人工费、焊条和扎丝。
三、承包工程范围
1、包质量、包安全、包进度。
2、施工图中的全部内容,图纸会审和设计变更以及技术核定单的全部内容。包括预制构件的钢筋制安工作
四、双方职责
(一)发包方
1、提供建筑材料和施工中所需的起吊机具。
2、负责施工中的质量、安全的检查与监控。
3、负责各班组和外来单位等的协调工作。负责施工的抄平、放线。
(二)承包方
1、负责所承包内容的施工工作和安排。
2、负责配合施工班组的抄平放线
3、服从施工组的指令和安排
4、负责所承包工作的人力和技术人员的组织、安排和自需的劳动工具的组织
5、待塔机起用日起(含电费)由承包人负责。(各班组按总人工工资摊销,主管人员占20%),若提前交接塔机,节约费用以相同方式分摊给各班组。
(三)、双方责任:如甲方责任由甲方承担,乙方责任由乙方承担,双方责任由双方共同承担。如工地发生事故,各作业小组都应无条件及时处理好本组的一切事务。
(四)、责任认定:由主管部门和权威机构认定,按各自承担比例分摊责任。
五、承包单价
按竣工结算面积以每平方米 元进行发包结算。此单价包括塔机基座的`钢筋制安,工人的加班工资,人工工资的调整,工人的劳保和福利等经费。
六、工程款的支付
按每月工程进度完成的工程量,(以各栋号主管人结算单为准)以单方量价的90%借支人工工资,剩余部分,待工程竣工两个月内,由发包方一次性付清工程款给承包方。
七、质量要求与工程返工
1、在施工过程中,必须按图施工,自主更改图造成的损失自行负责并处以罚款,因施工人员的管理不当而造成的工程质量事故的返工费用由施工员负责,因承包人原因达不到合格而返工的费用、材料费用等由承包方负责。
2、因设计变更而造成的返工费用由发包方负责。
3、14以上的钢筋必须焊接,若不焊接其搭接长度自行负责
4、其他钢筋不按规范搭接者,其损失自行负责,并处理罚款。
5、材料的搭配做到工完料尽,材料搭配不当造成的损失自行负责
八、安全管理制度
1、进入施工现场,穿拖鞋者,每人每次罚款20.00元。
2、进入施工现场不戴安全帽者,组员10元/人次、班组长30元/人次施工员50元/人次、主管员100元/人次
3、酒后严禁上班,违者罚款1000.00元
4、施工现场若有打架、斗殴者、罚款500.00元/次(不计事由,双方都罚),待解决后造事者给予另行再罚款。
5、高空作业不系安全带,罚款100元/次
6、由上往下抛物者,罚款100元/次
7、如有偷盗行为,罚款20xx元/次
九、进度控制
若因不可抗拒因素造成的工期延误,则工期顺延,若因承包方管理不当造成的工期延误,由承包方负责赔偿每日的所有租金和管理员工资(工期期限按发包方的工程进度网络图),若未按规定的时间内完成本项工作而影响到下一个工种的施工,造成的损失由承包人自行负责。
十、本合同签订时,承包方向发包方缴纳人工工资保证金 万元,待工程竣工后三月内退还(不计息),若人工工资不发放给工人者,其保证金一次性作为罚款。
十一、本合同一式贰份,双方各执一份
十二、合同签订后,承包方不得将此工程转包给其他人,否则视为违约,双方终止合同,违约者赔偿其所造成的各种损失。
十三、本合同自签字按印日起生效,工程完工结算手续后失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承包合同 篇6
果园承包合同
订立合同双方:
黄陵县阿党镇麦地角行政村 以下简称甲方
冯正强 以下简称乙方
为了发展水果生产,增强经营果园的责任心,增加集体和个人的经济收入,根据中央(83)、(84)、一号文件精神,经村民大会认真讨论和甲、乙双方充分协商,特签订本合同,供双方共同遵守。
第一条:承包果园的地点和数量
甲方将座落在麦地角行政村的果园30亩承包给乙方,土地所有权归甲方,地上附着物所有权属于乙方,乙方有经营管理权和承包受益权。在合同期内,乙方家庭成员有承包继承权。合同到期后,乙方有优先承包权。
第二条:承包期限
承包期为五年,从20xx年1月1日起至20xx年1月1日(阳历)止。
第三条:承包费、交费时间及办法
乙方在承包期内,乙方在签订合同时一次性缴纳承包费:贰万贰仟元整(22000.00),甲方收款后开出收据。交费时间为20xx年1月1日(阳历)。
第四条:甲方的权利义务
1、甲方拥有承包果园的土地使用权。
2、甲方有权监督乙方执行合同规定的义务,但不得干涉乙方的自主经营权。
3、在承包期间,如果此果园被征用,甲方拥有该果园的征地款,除征地款外,其他补偿款归乙方所有,甲方有义务协调让乙方顺利得到除征地款外的其他补偿款。
第五条:乙方的权利义务
1.乙方必须加强对果园的管理,及时中耕除草、培土、施肥、防治病虫害,所需费用由乙方自负。
2.加强果树生长期内的修枝抚育,整形修剪、冬季涂白,保持良好的树势树形,以延长果树的结果期。果树修枝材归乙方。
3.乙方有果园的自主经营权,有水果销售权。
4、在承包期内,如遇征用此块土地,除征地款归甲方所有外,其余补偿款都归乙方所有。
第六条:违约责任
1.甲方无故终止合同,应向乙方赔付承包费的十倍贰拾贰万元整(220000.00)元的违约金。
2.乙方逾期不交承包费,应按每天承包费的万分之三向甲方偿付违约金。
3、在合同期满后,乙方还需继续承包此果园,甲方不得承包给他人,只能承包给乙方。如甲方坚持不承包给乙方,参照本合同第六条第一项赔偿。
第七条:不可抗力
在承包期间,果园如遇不可抗力的自然灾害,致使当年水果减产和绝收,可免交当年承包费;如造成减产,由双方协商,据实递减乙方的承包费。不可抗力造成的果树损害,乙方不负责任。
第八条:其它
甲方:____县____乡____村____组(公章)
代表人:________
乙方:____乡____村____村民____(盖章或签字)
____年____月____日订
承包合同 篇7
甲方:
乙方: 身份证:
为了明确双方的权利义务,经协商订立以下运输合同
一、 乙方负责自备合格车辆将甲方开采的石块,从岩口开采点安全运至甲方加工料口。
二、 合同期限:自 年 月 日至 年 月 日。合同到期后如继续由乙方承运,双方另行订立书面合同。
三、 计量与运费:乙方承运的货物重量以甲方磅房过磅数据为准,每吨运费为 元。
四、 结算:合同期每月26号结算运费一次。根据结算余额,甲方次月10日前支付上月运费的60%,余款在合同期满一次性付清。
五、 其他约定
1、 乙方应当服从甲方作业区内的安全生产规定,服从甲方安全生产管理。
2、 乙方应当根据甲方的生产计划及时运输,保证甲方的生产原料供应。
3、
4、 乙方必须做好交接班安排,保证车辆24小时正常装卸石块。 甲方只根据本合同与乙方结算运费,乙方为履行本合同所发生的一切费用(如车辆购置、维修、油料、车辆和人员保险、人员生活等费用)均有乙方自行承担。
5、 乙方应当对自己从事运输的车辆及人身的安全负责。未经甲方书面认可不得另行
调整其他车辆和人员履行本合同。对于乙方雇用的其他人员发生的任何事故由乙方承担全部赔偿责任,甲方可从40%余额中扣除。
6、 乙方承诺对于运输合同期间可能发生的事故赔偿,已购置相应的保险,不以任何理由向甲方要求赔偿。
六、从 年 月 日起每吨运费在原来运费的基础上加壹角。
七、乙方必须不折不扣确保甲方xxx机组的块石正常运输,无条件服从甲方安排及指挥,确保工程正常完工,如中途乙方终止合同,乙方应一次性向甲方支付违约金20万元。
八、乙方如运输不足必须增加车辆,确保正常运输。
九、乙方不得以任何条件哄抬运价、罢工影响甲方正常生产,如因此影响甲方正常生产造成经济损失,乙方承担每班甲方5000元误工费。(车辆机械故障除外)
本合同一式两份经双方签章之日起生效,双方各执一份。 甲方: 乙方:
年 月 日年 月 日
承包合同 篇8
甲方负责人:
乙方负责人:
依照《合同法》及国家相关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,现甲、乙双方经充分协商,就 万源市新店高山移民安置房 木工、模板及支撑制作、安装及其它相关工作和所有消耗材料、机械设备、工具等承包事宜达成一致,特订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称:万源市新店高山移民安置房
工程地点:万源市新店乡
第二条 工程承包单价及范围
1、按建筑面积 40.00(叁拾伍) 元/m2进行费用结算(坡屋面按水平投影计算增加工程量);
2、工程承包范围为本工程及与本工程相关的木工、模板、支撑的制、安及其它工作(包括辅助材料)。
包括木工制作、安装、搭拆、吊运、转运、对拉杆、穿墙管、蝴蝶扣、火钩、钉子、铁丝、封口胶、安全带、安全帽、设备、工具、清理、清扫等,并包括夜、雨天加班费用。
第三条、工程工期
1、工期要求: 天。
年 月 月开工,
年 月 月完工。
如甲方原因造成工程不能正常运行,由甲方负责,如因乙方原因造成工期不能满足要求,由乙方负责并赔偿甲方损失。
2、乙方应编制该工程从开工至竣工验收时的施工进度计划(并报甲方审核后照进度计划严格实施),并执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
3、若延期一天工期,罚款 1000.00 元;提前一天奖励 500.00 元
第五条 工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到合格工程标准,力争优良。
第六条 甲方责任和义务
1、负责统一制定各项管理目标,对工程质量、工期、安全生产、文明施工监督、检查和验收。
2、协调现场工作关系。
3、根据工程进度情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪不符合行业规定行为的人员予以教育、处罚和清退。
4、按双方约定向乙方支付劳务费用及进度款。
5、协助乙方办理现场施工人员出入证件、购置服装、购置“三保”设备。
第七条 乙方责任与义务
1、遵守国家政策和法律法规;遵守建筑单位(业主方)、监理单位和甲方的相关规章制度,文明施工,做好上岗前的安全培训、教育工作,防止事故发生,并做好环境和职业健康安全、劳动保护等“三级”教育工作。
2、严格按照该工程设计图纸、施工验收规范、有关操作规程要求及施工组织设计,精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本工程劳务承包范围的所有工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工程进度、质量、安全和工期。乙方须承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延罚款及各种损失。同时依法承担相应风险和安全事故的责任。
3、乙方自身配备的管理人员、技术员、安全员坚守岗位。技术工人必须按国家规定持证上岗。所有管理人员及特种作业人员的证件的原件交给甲方统一管理 ,以便备查。
4、服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理。接受甲方随时检查设备、材料保管、使用情况及操作人员的有效证件、持证上岗情况。
5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此造成的一切经济损失及各种罚款。
6、按甲方统一规划堆放材料、设备并自行妥善保管。
7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》,并按合同所约定的条款,按时支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案,每月25日交于甲方资料员处),并承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地建设行政部门的处罚及责任后果。
8、为施工人员配备必要的合格的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品),违反规定时按相关制度处罚。
9、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员进场施工;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
10、甲方在资金暂时不到位时,乙方应尽量对其施工人员做好解释工作。若未按期拨付工程款,甲、乙双方共同协商解决。
第八条 履约保证金的缴纳及返还
1、为有效履行该工程劳务承包合同,在签订本劳务承包合同时,乙方自愿向甲方缴纳该工程的劳务履约保证金壹万元整(此履约保证金不计息)。
2、该履约保证金作为乙方对该工程的劳务承包有效履行的保障。
3、履约保证金的返还:
主体竣工验收合格后返还。
第九条 环境保护、安全生产和文明施工
1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及相关规章制度,监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。
2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;在安全、文明施工和环境保护方面须达到相关规定标准、目标和要求。加强对现场操作人员的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。发生质量、安全事故,乙方应按有关规定立即报告甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
3、乙方严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
4、加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工工作引起的噪音或其它污染;避免对公众及第三方财产造成损害和妨碍。
第十条 材料、设备的管理
乙方自备材料、设备,根据工程进度需要,由乙方有计划的自行安排。
第十一条 结算办法及付款方式
按月进度拨付已完工程量的工程款80%;余款在工程竣工验收合格后,除留质量保修金5%,其余工程款在国家规定的保险期满后一次性付清。
第十二条 施工验收
1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。
施工完毕,甲方应及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。业主、监理等提出的工程质量缺陷,乙方应无条件无偿维修。
乙方应配合甲方对其工作进行验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。
第十四条 保险
1、保险费用由甲方负责。
2、保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失;所发生的费用由乙方承担伍万元以内。
第十五条 争议
1、甲、乙双方在履行合同的同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方可以到合同签订所在地的劳动部门申请仲裁或直接依法向所在地人民法院起诉 。
2、发生争议后,在甲乙双方未协商一致时,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果。
第十六条 不可抗力
1、人力不可抗力的因素执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。
2、人力不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方现场负责人,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施,为减少损失而采取措施发生相关费用由甲乙双方负责。
3、因不可抗力事件延误的工期相应顺延。
第十七 补充条款
1、施工用电:甲方负责将电接至施工现场三级配电箱内。
第十八条 合同未尽事宜,本着公平公正协商解决。
第十九条 合同份数
本合同一式四份,甲、乙双方各执二份 ,甲、乙双方签字 、盖章生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
负责人: 负责人:
年 月 日
承包合同 篇9
订立合同双方:
_________县_________乡_________村_________组,以下简称甲方;
_________县_________乡_________村_________村民_________,以下简称乙方。
为了发展畜牧业,为城乡人民提供更多更好的食用畜,为发展农业生产提供生产畜,充分调动农民养好牲畜的积极性,增加集体和个人的收入,根据中央(83)、(84)1号文件的精神,经村民大会充分讨论和甲乙双方认真协商,特订立本合同,以供双方共同遵守。
第一条 承包期限
承包期共_________年,从_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
第二条 承包牲畜数量
甲方将_________(牲畜)发包给乙方饲养,共_________头(只)。其中,种母畜_________头(只),种公畜_________头(只),肉畜_________头(只)_________。
第三条 承包任务量与获益分配
1.乙方必须在承包期内的第_________年_________月以前,向国家交售肉畜_________头,规格是_________;向甲方上交肉畜_________头,规格是_________;向甲方提供生产用畜_________头,规格是_________;在承包期内的第_________年_________月以前。_________。到承包期满时,乙方必须保证有存栏数_________头,其中,种母畜_________头,种公畜_________头,幼肉畜_________头。
2.乙方按合同规定的品种、数量、规格交售给国家的_________(牲畜)的价金,甲乙双方按_________:_________分成,甲方得_________成,乙方得_________成。乙方超额完成国家交售任务和上交甲方任务以外的部分,归乙方所有。
第四条 甲方的义务
1.甲方在_________年_________月_________日以前向乙方提供栏圈_________间,牧场_________亩(如果有),提供给乙方饲料地_________亩_________分以及如下工具:_________。
2.甲方在承包期内,每年向乙方提供草料_________公斤,其中_________公斤,_________公斤_________,时间是_________;甲方每年向乙方提供平价商品粮_________公斤,其中,_________公斤,_________公斤,_________时间是_________。
3.甲方必须合理分配国家扶持畜牧业的物资和贷款指标,不得截留国家奖励乙方完成派购牲畜任务的粮食、化肥等指标。
第五条 乙方的义务
1.乙方必须保持栏圈的清洁卫生,防止疾病传染。牲畜染病的医疗费用由乙方承担。
2.乙方饲养、牧放的牲畜不得损害山林、树木、庄稼。
3.乙方必须爱护栏圈。合同期满时,必须将甲方提供的栏圈、饲料地、牧场(如果有)、工具等如数交还甲方。栏圈内的粪肥_________%归甲方,_________%归乙方。
4.乙方饲养的生产用畜,不得擅自出借、出租给他人使用。未经甲方同意,,乙方不得将牲畜转包给他人饲养。
第六条 甲方的违约责任
1.甲方如不按时、按量向乙方提供栏圈、牧场(如果有)、饲料地、工具,应向乙方偿付违约金_________元,以致乙方不能进行正常饲养的,乙方可以提出解除合同。
2.甲方如不按合同规定的品种、数量、时间向乙方提供草料和商品粮,应向乙方偿付所欠草料、商品粮价值_________%的违约金。如果因此造成乙方损失的,还应赔偿乙方的损失。
3.甲方如不及时向乙方分配国家发放的贷款和物资,应按其价值的_________%向乙方偿付违约金;甲方如果截留国家奖励乙方的粮食、化肥等指标,应按其价值的_________%,向乙方偿付违约金。
第七条 乙方的违约责任
1.乙方如不按合同规定的时间、规格、数量,完成对国家、集体的任务,每逾期一天,应按其价值的_________‰,向甲方偿付违约金。超过_________天仍未履行承包任务的,甲方除可以要求有关部门处理外,还可以提出解除合同,收回牲畜重新发包给他人。
2.自合同期满,甲方提供的栏圈、工具等如有损坏或丢失,乙方应修复或赔偿;乙方饲养、牧养的牲畜如损坏国家、集体的山林、树木或集体、个人的庄稼等,应由乙方负责赔偿。
3.乙方如将所承包饲养的生产用畜擅自出借、出租给他人使用,每出借或出租一头生产用畜一天,应向甲方偿付违约金_________元。
第八条 不可抗力
如遇不可抗力的自然灾害造成乙方承包饲养的牲畜损失,应根据损失的实际情况,减少或免除乙方对国家、集体承担的义务。
第九条 其它_________。
本合同自承包开始之日起生效,合同期满自行失效。合同期满后,甲乙双方如愿意继续承包,应重新订立合同。合同执行中如乙方去世,其家庭成员有承包继承权。
合同执行中,甲乙双方不得随意更改或解除合同。合同亦不因甲方代表人的变更而变更。合同中如有未尽事宜,必须由甲乙双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式_________份,交村委会、(如经公证或鉴证,则应送公证或鉴证机关)_________各留存一份。
甲方(盖章):_________ 乙方(签字):_________
代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点:_________ 签订地点:_________
【【精华】承包合同合集9篇】相关文章: