灯具采购合同

2020-05-26 采购合同

灯具采购合同范本1

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　第一条.根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方在协商一致的基础上，订立本合同以共同遵守。

　　注：标的物单价固定，数量为暂估量，最终结算数量以现场收料人员签收的票据作为结算依据。

　　第二条.质量标准

　　应符合国家强制性标准。

　　第三条.交(提)货方式及验收

　　1.甲方提前日以书面形式通知乙方备货，乙方按甲方要求时间将货物及时送达至xx。

　　2.标的物的包装、供货、运输、卸车等工作及费用由乙方负责，运输途中的毁损、灭失责任由乙方承担。

　　3.未经甲方同意，乙方不得私自随意在现场卸货。

　　4.经现场取样验收合格并填写验收单后视为甲方接收。

　　5.货到现场三日内如有质量问题，乙方应无条件退货，运输费用及给甲方造成的经济损失由乙方负担。

　　第四条.结算及付款

　　第五条.违约责任

　　1、如乙方因所供货物不符合合同要求导致甲方遭受损失，乙方应承担合同总价款5%的违约金，并赔偿给甲方造成的所有经济损失。

　　2、如乙方未按时将货物送到施工现场导致甲方遭受损失，乙方应承担合同总价款2%的违约金，并赔偿给甲方造成的所有经济损失。

　　3、乙方须保障甲方使用其产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，由此引起的一切法律责任和费用均由乙方承担。

　　4、甲乙双方特别约定本合同债权不得转让，如违反本约定，除转让行为无效外，违约方应支付另一方合同价款10%的违约金，并赔偿由此给另一方造成的所有经济损失。

　　第六条.合同解除

　　1、乙方履行合同不符合要求并拒绝更正，或乙方迟延履行合同超过日的，甲方有权解除合同;

　　2、甲方迟延付款超过日的，乙方有权解除合同;

　　3、因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应以书面形式通知违约方，解除合同从书面通知送达对方时生效，如采用邮寄方式送达，双方一致同意按本合同地址发送邮件15日后视为送达。

　　第七条.不可抗力

　　因不可抗力导致本合同无法履行，双方互不承担责任，任何一方都有权解除合同。所谓不可抗力，是指双方无法预见、无法避免并无法克服的客观情况。

　　第八条.争议解决方式

　　本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，应依法向北京市朝阳区人民法院起诉。

　　第九条.其他

　　1、本合同附件是本合同的组成部分，和本合同具有同等法律效力;

　　2、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，本合同与补充协议不一致的地方，以补充协议为准;

　　3、本合同自双方签字或盖章之日起生效，如不能在同一天签字或盖章，以后签字或盖章一方的签字或盖章日为合同生效日;

　　4、本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：乙方(公章)：

　　年月日：

灯具采购合同范本2

　　甲方(买方)：乙方(卖方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，就甲方向乙方采购XX产品事宜，经甲乙双方友好协商一致，作出如下约定：

　　一、采购产品内容与价格

　　采购产品内容与价格如下表：

　　合同编号：

　　以上价格已含产品包装费。

　　二、付款金额与方式：

　　1.付款金额：甲方向乙方支付总货款为人民币元(大写：人民币元整)。其中：甲方对乙方所提供全部货物验收合格，系统完成调试、运行正常验收合格且乙方向甲方提供与总货款数额相符的发票后的xx个工作日内，甲方向乙方支付总货款的 %，即人民币元(大写：人民币整);余下总货款的 %作为质保金，即人民币元(大写：人民币整)，在保修期满且乙方已按本合同第五条完全履行保修义务后30个工作日内由甲方向乙方支付。

　　2.甲方付款若逾期，应向乙方支付违约金，日违约金为逾期款总额的0.5%。

　　3.付款方式：银行转账。

　　乙方户名：账号：开户行：

　　三、运输条款：

　　1.运输方式为 (CIF、FOB等 XX市/县) 。

　　2.交货时间和交货地点：年月日前全部供货完毕(交货地点:XX市XX区XX仓库)。

　　3.因乙方逾期到货给甲方造成的损失，由乙方承担，甲方先行支付的，有权向乙方追偿。

　　4.甲方应在收到到货通知后三个工作日内签收货物，并将“收货回执”回传确认通知乙方。

　　四、验收条款：

　　1.验收依照乙方产品出厂标准和安装标准，甲方应在安装完成本合同项下所有货物，并在该批货物全部正常工作后五个工作日内将验收意见通知乙方，如超过五个工作日未向乙方提出验收不合格意见的，视为验收合格。

　　2.甲方提供的验收合格意见，不作为乙方在保修期内免除对其所提供产品履行保修义务的理由。

　　五、技术条款：

　　色温:4500-6500K; 8.兼容PLC智能控制系统。

　　六、保修条款：

　　1.保修期自本合同生效之日开始，至本合同项下货物全部安装完成后第五年(含第五年)止。

　　2.在保修期内，乙方所提供产品之技术参数不应低于本合同第五条约定之技术参数,否则甲方有权要求乙方维修/更换产品,因维修/更换产品所产生的费用由乙方承担。

　　3.乙方在保修期内收到甲方提出的维修/更换产品要求的，应在收到甲方要求之日起三个工作日内对其产品进行维修/更换工作，若因乙方迟延或拒绝对其产品进行维修/更换而造成甲方或第三方损失的，乙方对其损失承担全部责任，甲方对该损失先行赔付的，有权向乙方追偿。

　　4.若乙方拒绝维修/更换产品或经乙方两次维修/更换产品后该产品仍无法达到技术参数要求的，甲方有权自行或聘请第三方维修/更换该产品，且维修/更换该产品所产生的费用由乙方承担，若甲方先行垫付的，该费用可先从质保金中扣除，超出质保金数额的，甲方有权向乙方追偿。

　　七、本合同未尽事宜，双方应友好协商解决，协商不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　八、本合同一式贰份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：乙方：代表人：代表人：

　　日期：

灯具采购合同范本3

　　甲方（需方）：乙方（供方）：

　　为了提高经济效益，增强甲乙双方的责任感，确保双方实现各自的经济目的，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条甲方工程灯具加工订货一事委托给乙方完成。甲方委托乙方加工灯具的名称、规格、

　　型号、电压等级、质量（技术指标）等应严格按照施工图纸及验收规范制作。灯具规格、型号、电压等级、单价详见下表：注：1、此表内的数量均为暂估量，结算以实际送货量为准。

　　2、乙方应根据甲方提供的加工订货单及时组织生产。

　　3、本合同灯具指定为“ ”品牌产品，均包含节能灯管、节能灯泡。第二条产品包装规格灯具出厂时，附产品合格证及检测报告。

　　第三条验收方法监理工程师及甲方工程师按国家规定的相关验收规范对产品进行抽查验收，对达不到验收标准的甲方拒绝接收。

　　第四条货款、费用等付款及结算办法乙方灯具送到现场甲方验收合格，甲乙双方办理结算单作为结算依据，在次月月底甲方支付至上月送货实际货款的95％，预留总货款的5％作为质量保修金，保修金在保修期满后一次性付清。第五条交货规定 1、 2、 3、 4、

　　交货方式：汽运到施工现场交货地点：交货日期： 20xx年月日开始供货，保证工程进度需要。运输费：乙方承担

　　第六条对产品提出异议的时间和办法

　　1、甲方在验收中，因灯具数量较多只能抽验。在使用中，如果发现产品的规格、型号、电压等级和质量等不符合规定，应一面妥为保管，一面在5天内向乙方提出书面异议；在托收保管期内，甲方有权拒付不符合合同规定的货款。

　　2、乙方在接到甲方书面异议后，应在5天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。第七条经济责任（一）甲方责任

　　1、甲方如果中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值5％的违约金。乙方不同意退货的，甲方仍需按合同规定收货。 2、在合同规定的验收期限内，未进行验收或进行验收后，未提出书面质量异议的，即视为默认符合规定。对于提出质量异议，或因其它原因拒收，应负责妥善保管，等候处理，不得动用。一经动用，即视为接收，甲方应按期向乙方付款。（二）乙方责任

　　1、产品型号、规格、电压等级、质量等不符合本合同规定时，甲方同意接收的，按质论价。不同意接收的，乙方应负责保退、保换。由于上述原因导致延误交货时间，每逾期1日，乙方应按逾期交货部分货款总值的 5 ％向甲方偿付逾期交货的违约金。

　　2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如果不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如果甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的 20 ％的违约金。 3、产品交货时间不符合合同规定时，每延期1天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值 5 ％的违约金。

　　4、灯具在正常使用中，确因灯具自身质量问题引起的火灾、触电等安全事故，乙方应承担由此造成的一切责任和损失。第八条质量标准：

　　1、乙方所供的灯具质量必须符合相应的国家检验质量标准，如达不到此标准，甲方有权要求乙方退货，其运费由乙方承担。

　　2、各型灯具的规格、型号必须符合设计要求，应有合格证、“ccc”认证标志和认证证书复印件。

　　3、灯具的绝缘性能、导电性能和阻燃性能必须符合相应的国家检验质量标准。 4、灯具板面和支吊架，应具有足够的强度。灯具板面应平整，无弯翘变形等现象，并有产品合格证。

　　第九条产品价格为固定价格，不考虑市场价格波动因素。

　　第十条甲、乙任何一方如果要求全部或者部分终止合同，必须提出充分理由，经双方协商，有的还应报请上级主管部门备案。提出终止合同一方须向对方偿付终止合同部分总额10 ％的补偿金。

　　第十一条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如果一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

　　第十二条甲、乙任何一方如果确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或延期履行、部分履行合同的理由。在依法取得相关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。第十三条保修期：乙方供应的所有灯具保修期为本工程竣工验收合格并移交建设单位后两年。属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修或同一问题两次修理不好的，甲方可以委托他人修理，费用由乙方全部承担。在正常使用中，对于由乙方灯具自身质量问题造成的客户索赔，应根据其实际损失或评估价值，乙方应承担由此造成的一切责任和损失。

　　第十四条本合同自双方签字盖章之日起生效，到乙方将全部订货送齐并经甲方验收无误、按本合同规定保修期满保修金付清后自动终止。

　　第十五条本合同在执行期间，若有未尽事宜，须由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同具有同等效力。第十六条纠纷的处理

　　本合同发生纠纷的，甲乙双方应协商解决；协商不成时，任何一方可向北京市丰台区人民法院起诉。

　　第十七条本合同共一式六份，由甲方执四份，乙方执二份，具有同等的法律效力。甲方（盖章）乙方（盖章）

　　经办人经办人

　　电话电话

　　年月日年月日

灯具采购合同范本4

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的规定，甲、乙双方在协商一致、平等互利的基础上，就甲方向乙方订购灯饰一事，达成合意如下，以咨共同遵守：

　　一、货物名称、品牌、数量、价格：

　　甲方向乙方订购600个小夜灯，生产厂家为，

　　型号，规格。

　　单价为人民币，合同总价款为人民币。

　　本合同价格为工地交货价(包括但不限于货物包装、运输、税费、保险、装卸费用，及双方约定的乙方应提供的售后服务)。

　　二、质量要求、技术标准：

　　1、货物的品质应符合以下约定：

　　以乙方所提供的样品作如下修改后，作为双方约定的货物的品质的标准：

　　1.1灯座板前移cm;

　　1.2灯头后板两侧各开一个фmm的圆孔;

　　1.3内接线座旁的固定螺丝应往中间移动cm，以免外线破损时发生漏电。

　　2、乙方交货时需提供以下资料：

　　2.1每件货物分别列出内部主要元器件、型号、品牌、数量、单价、产地。

　　2.2各货物的规格尺寸。

　　2.3企业营业执照、生产许可证、产品检验报告或产品型式试验报告及有关质量证书。

　　2.4产品的质量保证及售后服务措施。

　　三、交货期限：乙方应于合同签订后天内交货。

　　四、随货文件：乙方于交货的同时应向甲方提交符合合同及其附件约定的产品的生产厂家的发票、包装清单、产品合格证、使用说明书等完整的随货文件;交货时若随货文件不齐全，视为逾期交货直至文件补齐为止。

　　五、交货地点和接货单位：

　　交货地点：。

　　接货单位：。

　　乙方应于货到工地之日起提前三日发出接货通知。接货单位接货后应签收确认。

　　六、运输方式和费用负担：

　　乙方负责运至交货地点，并承担货物运至交货地点的所有(包括且不限于运输、保险、税费、装卸等)费用。

　　七、包装标准：

　　按乙方出厂标准包装，但该包装应适合于长途运输及货物运至交货地后的仓储。

　　八、货款结算：

　　1、合同签订后七日内，甲方支付合同总价款的50%;

　　2、验货合格后七日内，甲方支付合同总价款的45%.

　　3、余款于质保期满之日起七日内付清。

　　九、货物的验收：

　　1、验收标准：按双方的约定及国家标准或行业标准(若乙方的企业标准高于国家标准或行业标准的，以企业标准验收);

　　2、验货：

　　甲方应自货到工地后日内验货(包括且不限于货物外观、类型、数量、出厂日期、货物的合格证及相关技术资料等)，货物在此期间内的保管责任由甲方或其指定的第三方承担。甲方若有异议应于验货后三日内书面通知乙方，逾期及未书面通知均视为甲方对上述项目无异议接货;乙方在收到甲方书面异议后，应在三日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

　　3、验收方式：

　　甲方应于年月日前组织验收。

　　货物的验收以为准。

　　十、质保期：自货物验收合格之日起12个月内。

　　十一、售后服务：

　　1、乙方全天候24小时免费提供技术咨询服务;

　　2、货物若遇故障，乙方派遣专人在接报后二个小时内赶赴现场处理，并在乙方的故障纪录中签署意见;

　　3、质保期内，对于由质量方面引起的货物损坏，乙方负责解决，并承担维修及更换零部件的全部费用。

　　4、质保期满后，乙方以最优惠的价格(同类产品同等条件下七折)向甲方提供配备件及易损件。

　　十二、违约责任：

　　1、甲方逾期付款，每逾期一日，应按逾期付款额的千分之四向乙方支付违约金;

　　2、乙方逾期交货，每逾期一日，应按逾期交货金额的千分之四向甲方支付违约金;逾期超过3日，视为乙方不能交货，按本条第4款执行;

　　3、对不符合双方约定的货物，甲方有权拒绝接货并解除合同，按本条第4款执行;

　　4、除本合同另有约定外，甲方中途退货或乙方不能如约交货，则另一方有权解除合同，同时违约方应向对方支付合同总价款30%的赔偿金;

　　5、乙方提前交货，甲方有权拒绝接货，提前期间的有关费用乙方自理;

　　6、甲方迟延接货，应承担迟延期间内保管、保养货物的有关费用。

　　7、乙方所提供的货物经验收不合格，视为乙方不能如约交货，除乙方应按本条第4款承担违约责任外，还应赔偿甲方因此而遭受的损失。

　　十三、任何一方不得随意解除合同，除法律另有规定或甲乙双方另有约定外，如一方擅自中途解除合同，应向对方支付总价款的30%作为违约金。

　　十四、不可抗力

　　由于地震、台风、水灾、战争、罢工及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影响本合同的履行或者不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通知对方，并应在十五日内提供事故详情及合同不能履行或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件，此文件应由事故发生地的公证机构出具，按照事故对履行合同的影响程度，由双方协商决定是否履行合同或者部分免除履行合同的责任或者延期履行合同。

　　若不可抗力事故发生在乙方延期交货期间的，乙方应承担责任。

　　十五、本合同未尽事宜双方另行约定。

　　十六、争议解决方式：双方因合同及本合同的履行发生争议，首先应通过友好协商解决，如协商不成，双方均可向合同签订地的人民法院起诉。

　　十七、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具同等法律效力。

　　十八、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　授权代理人：授权代理人：

　　(签章)(签章)

　　年月日签订于

灯具采购合同范本5

　　购方：

　　供方：

　　一、甲方综合医院26套、庭院灯68套和景观灯4套产品交给乙方购进及安装。

　　二、产品规格和价格

　　路灯：H：7米，250W，每套价格1,450.00元，金额37,700.00元；

　　庭院灯：H：3.5米，20W和70W，每套价格1,980.00元，金额134,640.00元；

　　景观灯：H：6米，4个投光灯，每套价格8,250.00元，金额33,000.00元；

　　产品具体规格以双方议定的样式为准，共计金额为贰拾万伍仟叁佰肆拾元整（￥： 205,340.00 元）。

　　三、灯具质量按照国家行业标准质量执行。

灯头达到甲方提供样式要求，灯柱钢柱质量达到标准厚度，灯柱底漆电渡喷漆，外部油漆为烤漆。

　　四、随机备品和电柱内线由乙方提供。

　　五、交货地点阿拉善综合医院，由乙方负责运到费由乙方负责。

　　六、产品到达交货地点后，由甲乙双方共同验收，如若有质量问题由乙方负责。

　　七、货款结算方式：甲乙双方签订合同后一周内，甲方付乙方货款总额的30%，货到后甲方付货款总额的67%，货款总额的3%做为质量保证金，产品质量保修期十二个月，保修期后甲方付清全部货款。

　　八、此合同未尽事宜甲乙双方协商解决。

　　九、此合同一式贰份，甲乙双方各一份。

　　甲方：

　　负责人：

　　乙方：

　　负责人：

　　二0一一年八月六日

灯具采购合同范本6

　　1.工程概况：

　　工程名称：山东公路技师学院新校区教工单身宿舍路灯采购安装工程工程地点：山东公路技师学院新校区工程内容：新校区教工单身宿舍路灯采购、安装工程立项批准文号：资金情况：自筹资金

　　2.工程承包范围：

　　承包范围：本项目为路灯等照明灯具的采购、调试与安装、移装，电缆电线敷设，灯座基础制作、安装及相配套的设施施工工程。(具体详见施工图及工程量清单)。

　　3.合同工期：

　　开工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　合同工期总日历天数30天

　　4.质量标准工程质量标准：工程质量目标为合格。符合《城市道路照明设计标准CJJ45-20xx》、《城市道路照明工程施工及验收规程CJJ89-20xx》等国家工程质量验收规范的要求。

　　5.合同价款

　　金额(大写)：贰拾叁万玖仟壹佰捌拾柒元(人民币)￥：239187.00元

　　6.合同生效

　　6.1合同订立时间：

　　6.2合同订立地点：山东公路技师学院

　　6.3本合同双方约定之日起生效。

　　7.材料的采购、安装与验收问题。

　　7.1直接由承包人采购的材料，必须采用正规厂家的合格国标产品(材质为中高档)，必须保证质量，附有材质证明、进货厂家、合格证、化验单、质量证明及价格，并且要得到监理工程师、发包人的检查验收和书面认定。若承包人供应的材料检测不合格，达不到项目质量要求，发包人有权另行指定材料供应商。

　　7.2施工期间，承包人采购的各类货物需符合承包人投标文件，发包人与监理公司指定相关人员对承包人采购的主要货物进行现场检验，材料入库时需由四方共同验收，签证备案。对未签字验收的材料，发包人不予认可。

　　7.3商品运至发包人施工地点后，由承包人负责安装调试，安装期间发包人、现场监理人员可随时对现场进行检查，如发现不合格产品承包人需无条件更换，安装所需一切配件、耗材全部由承包人负责。安装调试等相关费用已包含在清单单价中，发包人不再额外支付费用。

　　7.4承包人负责调试设备，调试完成后向发包人、监理单位提出验收申请，并向发包人提供使用说明、相关资料及培训服务，同时有义务向发包人提供日常巡检服务。

　　7.5安全文明施工。承包人加强施工现场安全施工管理，项目经理负责该项目安全责任，对施工人员做好安全，对所属的施工设备、机具的安全状况进行检查。

　　7.6做好施工现场协调工作

　　项目经理负责与发包人、总包单位、监理公司的组织协调工作，对交叉作业等情况做好充分准备，不得延误、影响总包及其他分包单位正常施工工作。对不服从发包人、监理公司负责人管理的相关人员，发包人有权对其进行撤换，由此对发包人造成的损失由承包人承担。

　　8.质保期及售后服务规定：

　　8.1自项目整体竣工验收合格之日起三年。

　　8.2质保期内所有元件、灯具等因产品质量原因承包人均免费更换。

　　8.3质保期满后可提供终身(有偿)维修保养服务。

　　9.付款方式

　　合同签订后，乙方缴纳壹万元履约保证金(投标保证金转为履约保证金);所有路灯安装完成后，甲方付至已完成工程款的70%，竣工验收合格后付实际已完成工程款的10%，审计结算完成后付实际已完成工程款的15%，剩余5%作为质保金，使用三年后无质量问题一次性无息付清。当承包人出现下列情况时，发包人可缓付工程款。

　　①工程实际进度滞后约定的计划进度7日以上，承包人无切实措施确保工期的;

　　②工程质量出现严重缺陷的;

　　③施工现场存在安全隐患，承包人不能及时消除隐患的;

　　④不按约定提交竣工资料的;

　　以上情况彻底整改解决后，发包人即恢复正常拨款，但以上原因给发包人造成的损失，由承包人全额承担。承包人恶意拖欠农民工工资的，发包人有权自承包人工程款中扣除此项费用，直接支付农民工工资。

　　10.违约责任

　　10.1依据鲁政办发[1993]72号文有关规定，因承包人原因不能按合同约定达到质量标准的，应承担总造价5%的违约责任，并承担返修义务直至达到要求的质量标准，返修费用由承包人承担。

　　10.2承包人所供货物不能满足质量要求，或供货物不符合投标样品的规、样式的，发包人有权解除合同，所造成的损失由承包人承担。解除合同后，承包人履约保证金将被没收，当发包人造成的损失大于履约保证金金额时，承包人还应赔偿该差额。

　　10.3发包人无正当理由拒收货物的，应赔偿承包人相应损失。

　　10.4履约合同如发生纠纷，由供需双方协商解决，协商不成向济南市地区法院提起诉讼。

　　11其他事项

　　11.1招标文件及其附件、投标文件及其附件，工程量清单、图纸为本合同的组成部分。

　　11.2解释顺序为本合同、招标文件及附件、投标文件及附件。

　　发包人：(公章)承包人：(公章)

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　邮政编码：邮政编码：

灯具采购合同范本7

　　合同编号：

　　签订地点：

　　发包方：（以下简称“甲方”）

　　承包方：（以下简称“乙方”）

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就订立此合同，以资共同遵守。

　　一、合同内容的金额：见附件清单。

　　二、交货时间、地点、方式：

　　交货安装地点为：

　　三、付款方式：

　　1、合同签订后

　　2、月天内付款

　　3、工程全部完工后

　　四、工程要求

　　工程质保期：（从工程完工开始算）不扣质保金。

　　五、验收

　　1、合同灯具安装且启用后，乙方向甲方填写《工程竣工报验单》，验收期为乙方填写《工程竣工报验单》后三天内；

　　2、验收合格后，甲方在《工程竣工报验单》上签字及加盖单位印章。如甲方无正当理由而拖延验收或不验收，超过本合同验收期的，则视为合同产品及安装已通过甲方验收合格。

　　六、乙方应履行的'责任

　　1、乙方按时安装合同产品，并保证工程质量；

　　2、乙方免费补正、补齐包装或运输或安装过程中造成产品品种、型号、规格、质量不符或损坏、遗失；

　　3、工程质保期内有质量问题（不可抗拒除外），乙方无偿维修。

　　七、甲方应履行责任

　　1、甲方违反合同规定拒绝接受货物及安装的，应承担因此给乙方造成的损失；

　　2、甲方应按合同规定准时向乙方支付合同货款；

　　3、产品运抵达交货地点后，甲方应立即派人员对产品进行验收及签收；

　　4、甲方验收产品时，如发现货物的品种、数量、规格、型号不符，应在到货时间三个工作日内以书面方式向乙方提出异议，以查明产品缺损原因。乙方不承担任何超期的诸如以上问题的异议。

　　5、产品保质期内，甲方应承担其责任及疏忽所造成的损失。

　　八、违约责任

　　违约方向守约方支付合同总价5‰每天的违约金。

　　九、不可抗力

　　任何一方由于不可抗力原因不能屣行合同时，应在不可抗力事件结束后十日内向双方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得不可抗力证明后，允许延期履行，部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　十、产品所有权

　　甲方未向乙方付清产品货款前，产品所有权属于乙方，其它债权不得与此对抗。

　　十一、合同附件

　　1、xx

　　2、xx

　　3、经双方签字盖章的产品技术图（与合同配置不符处，以本附件为准）；甲乙双方营业执照、法人代码证、法人授权委托书；合同在执行过程中出现的未尽事宜，经双方协商而达成的纪要，与合同具有同等法律效力。

　　十二、争议解决

　　1、xx

　　2、本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行；如双方在合同履行过程中发生任何争议；协商未果，由原告方所在地法院判决。

　　十三、合同生效

　　1、本合同经甲乙双方签字盖章，且甲方向乙方支付合同预付款后，即行生效；

　　2、xx

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　电话号码：电话号码：

　　日期：日期：

灯具采购合同范本8

　　合同编号：

　　甲方（需方）：北京市建筑工程装饰有限公司海南分公司乙方（供方）：福建新文行灯饰有限公司

　　甲、乙双方在平等、自愿的基础上就灯具购销事宜达成一致意见，现依据《中华人民共和国》的有关规定，特签定如下合同条款，以共同遵守：

　　一、灯具的型号、规格、数量、单价（详见附表）。

　　二、本合同的总价为人民币大写：捌拾伍万元整，小写： 850000 元。最

　　终结算金额如超出或者减少合同约定的数量，那么所有增加或减少的按实际增减数量以及合同约定单价进行增减结算。

　　三、产品质量要求、技术标准：按gb7000.1-1996和甲、乙双方确认的方

　　案（图纸）以及甲方设计签字确认的样品生产，产品质保期为两年（不含光源）。

　　四、包装标准及要求：按乙方产品出厂包装标准包装。

　　五、交货期限：20xx年12月20到第一批货，最后一批到货日期为20xx

　　年12月30日。

　　六、交货地点及方式：地点为甲方工地（海南万宁喜来登酒店工地现场），

　　方式为落地交货，甲方委托刘建民和张英进为工地现场收货人。七、运输方式、费用及保险费用：由乙方负责承担。八、付款方式：

　　1、合同签定后，甲方在三日内支付合同总金额的30%作为合同预付款；2、在乙方所有货物送到现场，经双方验收无误后，甲方7日支付合同总金额的60％。

　　3、工程竣工验收后，甲乙双方一月内进行结算，结算后7日内付至结算价95%，余5%的货款作为质保金，在质保期满后七天内一次性付清；4、甲方支付全部货款，须以银行电汇方式汇至合同所载明的或乙方书面

　　指定的银行帐户方为有效货款。九、安装与验收：

　　2、乙方货到工地现场由乙方组织甲方进行验收，如有质量问题或所供产品不符合设计要求，乙方负责免费更换并承担由此造成的所有损失。十、违约责任：

　　1、甲方如不能按合同第八条约定付款，属甲方违约，每延期一天付款，应支付合同总金额的1‰违约金给乙方；

　　2、乙方如不能按合同第五条约定交货，属乙方违约，每延期一天交货，应支付合同总金额的1‰违约金给甲方。十一、解决合同纠纷的方式：

　　与本合同有关的一切争议，甲、乙双方本着相互信任的原则协商解决，如经协商无法解决将依法向人民法院起诉解决。十二、其他约定事项：

　　1、本合同附表为合同不可分割部分，如有未尽事宜，双方另行签定补充协议；

　　2、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方代表签章后生效。

　　甲方：乙方：福建新文行灯饰有限公司单位地址：单位地址：福建泉州市泉港区联系电话：联系电话：0595-87991278 法人代表或委托人：法人代表或委托人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：日期：日期：附表：

灯具采购合同范本9

　　led灯具销售合同要如何确定各项指标，如何确保企业在平等互利的基础上发展贸易，有关方按下列条件签订本协议：

　　1.订约人

　　供货人(以下称甲方)：销售代理人(以下称乙方)：甲方委托乙方为销售代理人，推销下列商品。

　　2.商品

　　双方约定，乙方在协议有效期内，销售不少于**的商品。

　　3.经销地区

　　只限在……。

　　4.订单确认

　　本协议所规定商品的数量、价格及装运条件等，应在每笔交易中确认，其细目应在双方签订的销售协议书中作出规定。

　　5.付款

　　订单确认之后，乙方须按照有关确认书所规定的时间开立以甲方为受益人的保兑的、不可撤销的即期信用证。乙方开出信用证后，应立即通知甲方，以便甲方准备交货。

　　6.佣金

　　在本协议期满时，若乙方完成了第二款所规定的数额，甲方应按装运货物所收到的发票累计总金额付给乙方*%的佣金。

　　7.市场报告

　　乙方每3个月向甲方提供一次有关当时市场情况和用户意见的详细报告。同时，乙方应随时向甲方提供其他供应商的类似商品样品及其价格、销售情况和广告资料。

　　8.广告费用

　　在本协议有效期内，乙方在上述经销地区所作广告宣传的一切费用，由乙方自理。乙方须事先向甲方提供宣传广告的图案及文字说明，由甲方审阅同意。

　　9.协议期限

　　本协议经双方签字后生效，有效期为**天，自**至**.若一方希望延长本协议，则须在本协议期满前1个月书面通知另一方，经双方协商决定。若协议一方未履行协议条款，另一方有权终止协议。

　　10.仲裁

　　在履行协议过程中，如产生争议，双方应友好协商解决。若通过友好协商达不成协议，则提交苏州仲裁委员会，根据该会仲裁程序暂行规定进行仲裁。该委员会的决定是终局的，对双方均具有约束力。仲裁费用，除另有规定外，由败诉一方负担。

　　11.其他条款

　　11.1甲方不得向经销地区其他买主供应本协议所规定的商品。如有询价，当转达给乙方洽办。若有买主希望从甲方直接订购，甲方可以供货，但甲方须将有关销售确认书副本寄给乙方，并按所达成交易的发票金额给予乙方*%的佣金。 11.2若乙方在*月内未能向甲方提供至少**订货，甲方不承担本协议的义务。 11.3本协议受签约双方所签订的销售确认条款的制约。 11.4本协议于**年*月*日在**签订，正本两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：(签字)乙方：(签字)

【灯具采购合同范本】相关文章：

灯具购销合同09-19

医院药品采购合同酒水采购合同